水电工程承包施工合同书

水电工程承包施工合同书

在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的`自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的水电工程承包施工合同书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方：(以下简称甲方)___________

乙方：(以下简称乙方)___________

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：地点：___________。

二、承包方式___________。

三、甲方责任

甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

四、乙方责任.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

五、工程质量、安全及保修

乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

甲方不承担任何责任。

工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

六、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。

和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

七、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)___________乙方(盖章)___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

开户行：___________户名：___________账号：___________

_____年_____月_____日

刀豆文库小编为你整合推荐5篇水电工程承包施工合同书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......

合同是指当事人为明确双方权利义务而达成的一种法律文件。合同应该具备可执行性，即双方都能够履行合同约定的内容。小编整理了一些常见的合同样本，作为参考，希望对大家有所帮助......

合同的有效性受到法律的保护，如果一方不履行合同义务，另一方可以采取法律措施维护权益。在起草合同时，如何明确各方责任和义务？合同的签署应该为可行的，双方应确保合同约定的责任......

合同应当是真实、合法、有效的。合同的条款应当具备完整性和完备性，确保双方权益得到充分保障。请在使用合同范本时，结合实际情况进行修改和完善，确保合同适用于具体业务。水电......

合同可以在法律界定的范围内为交易双方提供法律保护。在起草合同时，应当了解相关法律法规和市场行情，并参考可行的模板和范例，保证合同的合法性和有效性。请注意，在使用以下范文......