车间天沟防雨工程承包施工合同_承包工程施工合同范本

车间天沟防雨工程承包施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“承包工程施工合同范本”。

螺丝车间局部屋面防雨工程承包施工合同

甲方（发包方）：隆意汽车配件制造（无锡）有限公司 乙方（承包方）： 签订时间：

工程地点：江苏省无锡市惠山区玉祁镇蓉新村隆意汽车配件制造（无锡）有限公司内

一、工程内容：

按照甲方要求进行施工，对螺丝车间三条天沟、食堂楼顶漏雨处进行防雨改造。施工完毕后乙方负责将该工程所造成的垃圾清走。

1、工期：开工日期： 年 月 日 完工日期： 年 月 日。二：承包方式：乙方包工包料、材料使用柏油、油毛毡。三：工程造价：大写： 叁仟伍佰元整，小写 3500 元整 四：工程款支付

1、工程完工后到2016年6月30日后甲乙双方按工程施工步骤和品质要求验收，验收合格则甲方向乙方支付工程款 2000 元。剩余 1500 元款项至2017年6月 30 日后支付，支付前提条件为施工区域在此期间没有发生漏雨情况。五：施工方法和相关质保要求 螺丝车间天沟：

1、对螺丝车间屋面3条天沟进行清洁，确保沟内无碎瓦片、沙尘灰浆，原有起皮的老旧柏油需进行铲除。

2、用柏油对3条天沟进行涂刮，要求凃刮均匀无死点，落水口处需切实用柏油包裹完全，3、柏油要涂刮到天沟壁离沟底9cm。食堂楼顶漏雨处：

1、扒除原有的油毛毡，并进行清洁清理。

2、对该区域进行柏油基层涂刮。

3、柏油涂刮完成后覆盖一层油毛毡。

本防漏工程完工后确保五年内油毛毡粘合处不脱裂、油毛毡、柏油不皲裂、施工范围内不渗漏雨水。六：保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。保修期为五年。当此工程验证期后保修期内，出现粘贴层脱粘、油毛毡皲裂、防雨层处渗漏雨水时，乙方承诺即负责修缮，使其恢复至本工程所指要求。当乙方承诺不能兑现，则甲方有权诉讼追溯。五：甲乙双方责任

1、施工期间，甲方有责任免费提供乙方水电，并配合乙方的施工行为不受干扰。

2、在施工期间，乙方有责任爱护甲方任何财物，甲方如有任何财物及设施遭到破坏，一经查实，乙方须恢复原样或照价赔偿。

3、合同签订后，甲乙双方应自觉履行合同，任何一方提出终止合同或者终止部分合同，应赔偿对方工程总价的30%的合同违约金。

4、乙方必须按时、保质完工，交甲方验收，乙方工程存在严重缺陷（油毛毡与瓦面粘连性差、偷换材料、防雨功能差等）情况，甲方有权拒绝付款。

5、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。（不适用工伤）六：双方约定：在履行合同中产生争议时，可向当地仲裁委员会提请仲裁或者当地人民法院提起诉讼。七：本合同一式两份，甲乙各执一份，由甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字，加盖双方公章或者合同专用章即生效，保修期满后合同生效。

八：任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。

甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 法定代表人： 法定代表人：