建设施工合同违约责任是怎样的_建设工程合同违约责任
建设施工合同违约责任是怎样的由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设工程合同违约责任”。
赢了网s.yingle.com
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>
http://s.yingle.com
建设施工合同违约责任是怎样的
工程建设为了保障工程质量和施工进度，都会签订建设施工合同。签订施工合同不仅是对工程进度和质量的保障，也是对建设方和施工方责任的明确，提醒双方要清楚自己的责任，明确自己的义务。一旦出现一方违约的情形，另一方能够有依据追究对方的违约责任，保障自身利益不受侵犯。接下来，赢了网小编就和大家一起讨论下建设施工合同违约责任的内容。
一、建设工程施工合同
建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。
二、建设施工合同违约责任
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com1、施工合同发包人承担违约责任
如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,适用《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。
如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,施工人可以停建、缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《合同法》第284条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。
隐蔽工程隐蔽后,如果发生质量问题,需要重新开挖,除去覆盖物,必
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前,首先应进行自检,然后通知发包人和监理工程师进行检查验收,发包人和监理工程师检查合格后,施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程,既是发包人的权利,也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查,施工人就无法进行隐蔽施工,发包人应承担迟延履行违约责任。《合同法》第278条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。
施工人按照合同规定完成工程建设后,取得发包人支付的竣工结算款,这是施工人享有的合法权益。为此《合同法》第286条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计,强化了对施工人合法权益的优先救济和保护,为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。
2、施工合同承包人承担违约责任
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。为此《合同法》第281条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。在这里施工人承担违约责任的方式主要表现为继续履行,同时还要承担逾期交付引起的违约责任,发包人可从支付违约金、减少价款、行使担保债权等方式中选择适当方式要求施工人承担违约责任。
建设工程质量关系到国家利益、社会公共利益和社会公众安全,关系到使用者的自身权益以及第三者的人身财产。施工人不仅应对施工质量负责,而且应对建设工程合理使用期间的质量安全承担责任。如果由于施工人的原因,在合理使用期限内发生了质量事故,造成发包人、最终用户或者第三者人身财产损害,那么施工人不仅应承担加害履行违约责任,而且还要依法承担相应的侵权责任,从而发生施工人违约责任与侵权责任之间的责任竞合。为此《合同法》第282条规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。发包人可以选择违约责任或者侵权责任要求施工人赔偿损失,其他受损害人可以根据侵权责任要求施工人承担损害赔偿责任。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
以上内容介绍了建设施工合同违约责任的内容。明确合同违约的责任是在提醒合同双方要切实履行自己对对方的责任，保障自己和对方的合法权益。明确违约责任是在提醒大家不要违约，违约是要付出代价的，认真履行责任，诚信为本，也是企业立足之根本。
解除劳动合同补偿金的问题
http://s.yingle.com/
工伤劳动争议如何处理_工伤劳动争议处理程序 http://s.yingle.com/
女职工怀孕期间不胜任工作不能解除劳动合同 http://s.yingle.com/
如何变更劳动合同_劳动合同变更的几种形式 http://s.yingle.com/
加班不给加班费怎么办_加班不给加班费如何处理 http://s.yingle.com/
什么是劳务派遣_劳务派遣注意什么问题 http://s.yingle.com/
自动离职保险怎么办
http://s.yingle.com/
工伤认定期限是多少天_工伤认定的时间 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
未成年保护法不成熟的看法
http://s.yingle.com/
试用期离职手续如何办理_试用期怎么离职 http://s.yingle.com/
女职工在月经期间享受哪些特殊劳动保护 http://s.yingle.com/
解除劳动合同证明书样本
http://s.yingle.com/
工伤事故处理程序有哪些_工伤事故处理程序 http://s.yingle.com/
我国补充医疗保险问题初探
http://s.yingle.com/
用人单位对派遣员工有什么义务_义务的履行要注意什么 http://s.yingle.com/
什么是劳务派遣_劳务派遣方式有哪些 http://s.yingle.com/
断保职工接续劳动保险关系有关政策 http://s.yingle.com/
什么叫劳务派遣_劳务派遣的好处有哪些 http://s.yingle.com/
一次性经济补偿金如何计算个税_应注意什么问题 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
国家法律对保护妇女的文化教育权利有何具体规 http://s.yingle.com/
工伤事故赔偿金额如何计算_工伤事故赔偿标准（2018）http://s.yingle.com/
商业秘密是指什么_侵犯商业秘密的表现形式有哪些 http://s.yingle.com/
长沙市建筑企业劳动保险基金管理办法 http://s.yingle.com/
出差交通事故算不算工伤_交通事故的工伤认定 http://s.yingle.com/
什么是竞业禁止协议_竞业限制协议如何签订 http://s.yingle.com/
女职工产假期满因身体原因不能工作应该改为享 http://s.yingle.com/
工伤认定申请的程序_工伤认定的申请期限 http://s.yingle.com/
职工工伤待遇包括什么_职工工伤待遇有哪些 http://s.yingle.com/
怎么解除合同_解除劳务派遣合同有哪些情况 http://s.yingle.com/
单方解除劳动合同如何赔偿
http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
安排在哺乳期的女职工在禁忌岗位上劳动要受法 http://s.yingle.com/
劳务派遣制存在哪些问题_处理劳务派遣纠纷注意什么 http://s.yingle.com/
员工怎样辞职_员工辞职手续如何办理 http://s.yingle.com/
劳务派遣用工岗位怎么确定_哪些岗位适合劳务派遣方式 http://s.yingle.com/
女职工“三期”内合同到期怎么办 http://s.yingle.com/
如何认识劳务派遣用工方式_劳务派遣方式有什么好处 http://s.yingle.com/
正版餐饮业简易劳动合同
http://s.yingle.com/
中华人民共和国劳动保险条例
http://s.yingle.com/
工伤死亡认定程序_工伤死亡待遇是怎样的 http://s.yingle.com/
员工离职的途径_员工离职注意事项有哪些 http://s.yingle.com/
怎样申请劳动能力鉴定_申请劳动能力鉴定费用由谁承担 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
关于未成年保护法的一点不成熟的看法 http://s.yingle.com/
工伤保险待遇如何申报_工伤保险待遇申报程序 http://s.yingle.com/
竞业限制的定义_签订竞业限制协议注意事项 http://s.yingle.com/
关于女职工和未成年工特殊劳动保护制度 http://s.yingle.com/
工伤事故如何处理_工伤事故处理程序是怎样的 http://s.yingle.com/
女职工劳动保护实施办法
http://s.yingle.com/
生育保险报销流程 http://s.yingle.com/ 温州
市
生
育
保
险
办
法
http://s.yingle.com/
什么叫劳务派遣_劳务派遣特征有什么 http://s.yingle.com/
如何签订保密合同协议_签订保密协议注意什么问题 http://s.yingle.com/
什么是商业秘密_商业秘密的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
发生工伤事故赔偿如何计算_工伤事故赔偿计算标准 http://s.yingle.com/
劳动经济补偿金有哪些情形_怎么样才获得经济补偿金 http://s.yingle.com/
生育保险报销有哪些
http://s.yingle.com/
社会保险热点问题解答
http://s.yingle.com/
工伤事故死亡赔偿标准（2018）_工伤死亡待遇 http://s.yingle.com/
工伤抚恤金数额有多少_工伤抚恤金赔偿标准（2018）http://s.yingle.com/
辞职手续怎么办理_离职手续如何办理 http://s.yingle.com/
薪酬策略有什么内容_确定薪酬策略要考虑什么因素 http://s.yingle.com/
切实执行劳动保险条例
http://s.yingle.com/
城镇无业居民大病医疗保险的缴费标准如何确定 http://s.yingle.com/
节假日加班费怎么算_节假日加班费有什么计算标准 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
深圳市外商投资企业劳动合同书
http://s.yingle.com/
综合计工时加班费如何计算_计件工资的加班费如何计算 http://s.yingle.com/
员工工资的支付时间_员工工资的支付方式 http://s.yingle.com/
劳动保护措施有哪些
http://s.yingle.com/
妇女享有哪些劳动权利
http://s.yingle.com/
孕期 http://s.yingle.com/
竞业限制是什么意思_竞业限制的人员有哪些 http://s.yingle.com/
如何判断虚假劳务派遣_劳务派遣的风险应该如何控制 http://s.yingle.com/
劳务派遣关系的特征_劳务派遣纠纷诉讼怎么进行 http://s.yingle.com/
公积金贷款买房流程
http://s.yingle.com/
河南省《禁止使用童工规定》实施细则 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
具体规定女领导成员比例
http://s.yingle.com/
申请工伤认定的情况_不予工伤认定的情况有哪些 http://s.yingle.com/
竞业禁止是什么意思_竞业禁止的构成要件 http://s.yingle.com/
女工保护必知二三事
http://s.yingle.com/
社会基本医疗保险应该怎么使用
http://s.yingle.com/
经济补偿金的计算标准_经济补偿金的分段计算 http://s.yingle.com/
竞业禁止协议的形式_签定竞业禁止协议应注意的问题 http://s.yingle.com/
医保卡使用范围_医保卡的报销比例是多少 http://s.yingle.com/
什么是劳动争议仲裁反诉_提起劳动争议仲裁反诉的条件 http://s.yingle.com/
怎样才能提起劳动争议诉讼_劳动争议诉讼的条件 http://s.yingle.com/
对《女职工劳动保护规定》修改的建议 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
劳务派遣对于用工企业的益处_劳务派遣对劳动者的益处 http://s.yingle.com/
国家法律对保护妇女的文化教育权利有何具体规 http://s.yingle.com/
最低工资标准是如何确定的_最低工资标准的确定方法 http://s.yingle.com/
怎样才能提起劳动仲裁诉讼反诉_提起仲裁诉讼反诉条件 http://s.yingle.com/
申请劳动争议仲裁的时间_申请劳动争议仲裁的材料 http://s.yingle.com/
什么是哺乳期 http://s.yingle.com/ 试用期
劳
动
合同
解
除
如
何
处
理
http://s.yingle.com/
生育保险报销条件_生育保险报销程序是怎样的 http://s.yingle.com/
单位怎么给付退休金_单位能否一次性给付退休金 http://s.yingle.com/
基本医疗保险对医保用药有什么规定 http://s.yingle.com/
生育保险主要待遇 http://s.yingle.com/ 工伤死亡赔偿项目有哪些_工伤死亡赔偿数额多少 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
派遣单位与劳动者的关系_用工单位与劳动者之间的关系 http://s.yingle.com/
要不要具体规定女领导成员比
http://s.yingle.com/
经济补偿金计算年限_经济补偿金计算基数是多少 http://s.yingle.com/
法律咨询s.yingle.com
