12.园林绿化设计合同（推荐）_园林绿化设计合同
12.园林绿化设计合同（推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“园林绿化设计合同”。
和立东升集团常用合同范本
合同编号：
园林绿化设计合同
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
签约地点：
签订日期： 年 月 日
第页
共
页
和立东升集团常用合同范本
园林绿化设计合同
发包人：
设计人：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，双方就 景观绿化设计事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
1.发包人委托设计人对 园林绿化进行 设计。
2.设计内容： 等。3.设计范围：（具体范围见附件。）4.设计时间：
4.1 设计人接到发包人的设计通知后，双方在 工作日内举行方案意向讨论会，双方以书面形式订立设计意向，作为设计人设计师设计依据；
4.2 设计人应在双方订立设计意向之日起 个工作日内，向发 包人提交设计方案；
4.3 经发包人审核和双方协商确定方案后，区域一的深化图于 ＿＿＿年＿＿月＿＿日提交发包人，区域二的深化图于＿＿＿年＿＿月＿＿日提交发包人；
4.4 施工图于双方确定深化方案日起 个工作日内完成并提交给
第页
共
页
和立东升集团常用合同范本
发包人；
4.5 发包人收到施工图之日起 个工作日内提出反馈意见，设计人在双方商定的期限内进行调整，调整后的方案为最终施工图。
5.合同价款：
5.1 设计费为＿＿元/平方米，设计园林绿化面积约为＿ ＿平方米，景观小品 处，计 元。暂定设计价款为人民币大写：＿＿＿＿＿＿元整（¥＿ ＿元），设计项目完成后，按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。
5.2 如本工程的施工由设计人承包，则设计人免收设计费；如不由设计人承包该工程的施工，则按本合同5.1条支付设计费。
6.双方责任： 6.1 发包人责任：
6.1.1 及时向设计人提供区域环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料（包括电脑绘制的小区总平面图、首层平面图、地下管网图、相关的基本数据等）。
6.1.2 带领设计人参观、了解现场实际情况。
6.1.3 对设计人的方案进行评审，及时反馈发包人的评审意见及要求。
6.1.4 按时支付设计费。
6.1.5。
6.2 设计人责任：
6.2.1按时、按质、按量向发包人提交有关资料、文件及图
第页
共
页
和立东升集团常用合同范本
纸，其中需提供：
6.2.1.1设计方案阶段：
A． 整体规划概念图； B． 景观立面、剖面概念图； C． 局部景点图片；
D． A1幅面的环境绿化总平面图板一张。
6.2.1.2 施工图阶段（一式
份）：
A． 总平面图； B． 绿化配置图； C． 景观各节点详图； D． 给排水施工图； E． 电气施工图； F． 背景音乐施工图。
6.2.2 负责进行施工图的技术交底。6.2.3 施工阶段跟踪工作：
6.2.3.1 协助发包人解决现场景观施工技术性问题； 6.2.3.2 协助发包人控制整体效果。
6.2.4 设计人向发包人提供的方案图要直观、具有一定艺术效果，并附有设计说明。
7.付款方式：
7.1 设计人完成设计方案阶段并提交给发包人后，发包人向设计人支付暂定设计价款的 %。
第页
共
页
和立东升集团常用合同范本
7.2 设计人完成施工图阶段并提交给发包人后，发包人按设计人实际设计的面积计算设计价款，并一次性付清设计余款。
7.3 设计人需向发包人提供等额有效发票。
7.4 因设计人原因拖延设计时间，则每延误一天，按暂定设计价款的 %支付违约金。延误超过 天，设计人应向发包人支付暂定设计价款 %的赔偿金，发包人并有权解除合同。
8.其它条款：
8.1 双方在图纸会审后确定的施工方案为最终方案，工程施工过程中，非设计人原因而需作出设计变更的，双方应协商另行签订补充协议。
8.2 发包人委托设计人承担合同外的工作服务，另行支付费用。8.3 本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第 种方式解决：
8.3.1 向 仲裁委员会提请仲裁； 8.3.2 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8.5 本协议经双方盖章签字后生效，双方履行合同规定的义务后，本合同自行失效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。
发包人（盖章）：
设计人（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
第页
共
页
和立东升集团常用合同范本
委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）住
所：
住
所：
联系人电话：
联系人电话：
****年**月**日
****年**月**日
第页
共
页
