二建工程法规考试真题及答案解析_二建真题及答案解析
二建工程法规考试真题及答案解析由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“二建真题及答案解析”。
2008 年二建工程法规考试真题及答案解析
一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）场景
（一）建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景
（一）。回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。
A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标
C.施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招
标
D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标
2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。
A．资格条件 B．最低标准要求C．审查方法 D．审查目的3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格）。B.丁施工企业可以参加投标 C.丙的行贿行为不影响中标D．戊应当成为中标人
4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任
场景
（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》
将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1 日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008 年 1 月 1 日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。
根据场景
（二），回答下列问题。5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（A．法律 B．行政法规C．地方性法规D．行政规定）。
6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（A.吴某与张某）。B.吴某与设计院
C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院
7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 3 年
D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼
8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资
9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。
A.主体变更 B.客体变更C．内容变更D．未变更
10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。
A．委托代B．法定代C．指定代理D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使 诉讼时效中断
D．因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止
12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位
场景
（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。
根据场景
（三），回答下列问题。
13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。
A．企业法人代表B．主要负责人C．项目负责人D．安全生产员
14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋 予从业人员的（A．知情权）。
B.拒绝权 C.紧急避难权D．请求赔偿权
15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部
门。
A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司
16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。
A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司
17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤 害保险费应当（）支付。A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定
18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（A.按工程建设强制性标准实施监理
B.依据法律、法规实施监理）。C.审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告
19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施
20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。
A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险
21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修
22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。
A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中 C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中
场景
（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。
根据场景
（四），回答下列问题。
23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。
A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标
24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。
A.结算总额 5% B.预算总额 5% C.预算总额 10% D.结算总额 10%
25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。
A．建设单位B．监理公司 C．施工单位D．设计单位
26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书
27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查
28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。
A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准
29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。
A．建设单位B．施工单位
C.监理单位D．设计单位
30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。
A．可行性研究报告B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告 31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。
A．保温材料 B．供水管主控阀C．钢筋原材料D．钢筋垫块
32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是
（）。A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守
D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定
场景
（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：
根据场景
（五），回答下列问题。
33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。
A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④
34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（A.作业区① B.作业区②）区域。
C．办公区④ D．在建生活区⑤
35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内
D．应该单独存放并做好标识
36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5 日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。
A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门
37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。
A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口
38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性
场景
（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所 签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供 货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。
根据场景
（六），回答下列问题。
39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。
A．施工单位B． 水 泥 厂 C．材料供应商
D．水泥厂与材料供应商共同
40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。
A．发生变更B．效力待定C．无效 D．未发生变更
41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意
42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。
A．转让人与受让人达成合同转让协议B．原合同有效
C.原合同为单务合同D.符合法定的程序
43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失
场景
（七）2007 年 9 月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完 工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9 月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景
（七）。回答下列问题。
44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为
（）合同。A．无效B．有效
C．可变更、可撤销D．效力待定
45.该定金合同的生效日期为（）。
A．9 月 20 日 B．9 月 28 日 C．9 月 29 日 D．9 月 30 日
46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。A．施工单位承担 B．建材商承担 C．施工单位和建材商各承担一半
D．建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4
47.如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。
A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元
D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元
48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。
A．可以同时适用定金与违约金的约定B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定
场景
（八）甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。
根据场景
（八），回答下列问题。
49.甲与乙签订的有效合同属于（）。
A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同D．无名合同
50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）
A．甲B．乙C．丙 D．丁
51.该保证合同主体是（A.甲与乙 B.甲与丙）。
C．乙与丁 D．乙与丙
52.下列不属于保证合同的内容是（）。
A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围D．被保证人的其他债权
53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。
A．甲B．乙C．丙 D．丁
54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（A.定金保证
B.一般保证）。C.抵押保证D．留置保证
场景
（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
根据场景
（九），回答下列问题。
55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A． 甲 B． 乙 C．甲乙双方D．仲裁庭
56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施
57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15 万元，则仲裁庭应按（）意见作出。
A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任C．张某 D．王 某、李某58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。
A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时
59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。
A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院
60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁
二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
场景
（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0 个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单 位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景
（十），回答下列问题。61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）
A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的 50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核
62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款
63.乙施工单位的企业资质可能是（）。
A．特级B．一般C．二级D．三级
64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。
A．注册土木（岩土）工程师B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师
65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。
A．进度控制D．质量控制C.成本控制D．合同管理
场景
（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。
根据场景
（十一）。回答下列问题。
66.对该设备损失承担责任的有（）。
A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构
67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录
D.对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E．审查乙公司的质量管理体系
68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件
69.电信公司的安全责任包括（）。A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期
E.自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案
70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品
E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训
71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求
72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。
A.甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交B.应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司 移交
E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）
场景
（十二）电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。
设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。
根据场景
（十二），回答下列问题。
73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位
C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作
74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括
（）。A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期D．工程保险的投保责任E．解决合同纠纷的方式75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。
A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商
自费修复工程缺陷 C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支 付
E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获 得支付，有行使暂停施工的权力
76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。
A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担
77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。
A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效D．合同全部条款无效 E．合同中独立 存在的解决争议条款有效
场景
（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。根据场景
（十三），回答下列问题。
78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。
A．民间调解B．行政调解C． 仲 裁 D．诉讼 E．协商
79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。
A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况 E．诉 讼事实及理由
80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴 定。法院应予准许的情况包括（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
一、单项选择题
参考答案
1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA
二、多项选择题
61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD； 66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD 2009 年二建工程法规考试真题及答案解析
一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）
.1 在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。
B．商法 D．诉讼法 A．民法 C．经济法
.2 关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为
.3 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（B．扶养
D．无因管理）。
A．合同 C．不当得利
.4 根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。A．在建工程可以作为抵押物 B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
.5 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效 C．交付
B．转移登记
D．买方占有
.6 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则）。上不得少于工程合同价的（A．20% C．50%
B．30% D．80%
.7 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定）。A．建项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（设用地规划许可证 C．施工许可证
B．建设工程规划许可证
D．安全生产许可证
.8 按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
.9 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（）。A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B．未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符 合资质的施工单位
.01 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 20 万元。则下列说法正确的是（）。
A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任.1 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程 D．经济适用住房工程
.21 根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体
.31 按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
.41 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式）。
B．邀请招标称为（A．公开招标 C．议标
D．定向招标
.51 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开
始发售招标文件，3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（A．1 C．3
B．2 D．4）处。.61 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管）。
B．施工项目的负责人 C．施工
D．施工企业的董事 理能力考核合格就可以任职的岗位是（A．施工企业的总经理 企业的技术负责人
.71 施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（A．特别重大 C．较大）事故。
B．重大
D．一般
.81 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理）负责调查。
B．省级人民政府 C．设区的市
D．县级人民政府 条例》规定，该级事故应由（A．国务院 级人民政府
.91 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监）。理工程师应当（A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工 C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告
.02 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。
A．甲公司负主要责任 C．乙公司负全部责任
B．乙公司负主要责任 D．监理公司负主要责任.12 安全生产许可证的有效期为（B．3 D．5）年。
A．2 C．4
.2 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案
.32 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
B．电气 D．暖通 以使用后的（A．主体结构 C．装饰
.42 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是）。（A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务 C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任
.52 施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣）工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月20 日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（起计算。A．6 月 1 日 C．10 月 8 日
B．8 月 30 日 D．10 月 20 日.62 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手）。
B．施工许可制度
D．工程质量事故报告制度 段不包括（A．工程质量保修制度 C．竣工验收备案制度
.72 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验 收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设 行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 C．30
B．15 D．60
.82 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下）。
B．购买的塔吊设备 C．现场制作的D．商品混凝土 不属于产品质量法所指的产品是（A．购买的电气材料 预制板
.92 根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明
.03 某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是）。（A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B．对已受污染的潜水和承压水混合开采 C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训.13 下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划 许可证 B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
.23 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里
.3 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
B．6 个月 D．2 年（A．2 个月 C．1 年
.43 李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同 C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
.53 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，）个月。王先生的试用期不得超过（A．1 C．3
B．2 D．6
.63 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A．随时解除 C．经济性裁员
B．预告解除
D．刑事性裁员
.73 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A．企业工会代表企业职工 业 10 名以上职工
B．企业每一名职工 C．企
D．企业绝大部分职工
.83 重大建设项目档案验收应在竣工验收（B．2 D．4）个月前完成。
A．1 C．3
.93 根据《税收征收管理法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令）的滞纳金。限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（A．0.1‟ C．1‟
B．0.5‟ D．5‟
.04 下列属于行政处罚的是（）。A．没收财产 C．撤职
B． 罚 金
D．责令停产停业
.14 施工单位偷工减料，降底工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸）。
B．重大劳动安全事故罪 死。该行为涉嫌触犯（A．重大责任事故罪C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪
.24 下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（D．赠予合同）。
A．收养关系 同
B．劳动合同 C．税款代扣合.34 下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C．对格式条款的理解发生争议 的，应当按照通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
.4 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（B．投标书D．招股说明书）。
A．寄送的价目表 C．拍卖公告
.54 甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A．发出 C．撤销
B．撤回 D．变更
.64 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设）。单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（A．违约责任 C．缔约过失责任
B．侵权责任
D．行政责任
.74 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是）。（A.返还财产
B．赔偿损失C．罚金 D．折价补偿
.84 根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D．超越代理权签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同
.94 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签定了一份塔吊租赁合）。同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（A．附条件合同，条件成就合同解除
B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效
.05 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。A．甲公司向乙公司 B．乙公司自己 C．丙公司向乙公司
D．甲公司和丙公司共同向乙公司
.15 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，约定 6 月1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整 价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（A.B.）。
应按合同约定的价格 4000 元/吨结算 应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算C．应当按新旧价格的平均值结算 D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同.25 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
.35 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致 使工期延误
B．因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
.45 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行）。的是（A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书 C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
.5 民事诉讼的证据不包括（B．物证）。
A．书证 C．视听资料
D．科学实验
.65 根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。B．涉及本案的鉴定人员
D．本案被告的亲属 A．本案审判员
C.本案原告诉讼代理人.75 对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭合议制 C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结
.85 下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的 人民法院
D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
.95 当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委）。A．陈述事实、托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（参加辩论 C．进行和解
B．承认、放弃、变更诉讼请求
D．提起反诉或上诉
.06 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A．仲裁委员会由当事人自主选定 B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
.16 根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.人民法院对保全财产予以查封 C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留
.26 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
.36 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸
.46 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。
A． 出租 B．出让C．划拨 D．抵押E．转让
.56 根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的）。是（A．北京故宫修缮工程
B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍 D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔.6 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标）。保证金。投标保证金可以是（A．银行保函 B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证 D．现金E．实物
.76 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废）。A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标标处理的情形是（协 议 B． 交 纳 投 标 保 证 金 超 过 规 定 数 额C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件 E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应
.86 生产经营单位保证安全生产必须的资金由（）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A．公司董事会 E．公司工会
B．公司法定代表C．个人经营的投资人 D．公司股东
.96 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A．制定安全生产规章制度和操作规程 B．确保安全生产费用的有效使用
C．组织制定安全施工措施D．消除安全事故隐患 E．及时、如实报告生产安全事故
.07 下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。
A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务
.17 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收E．同时投产使用
.27 下列属于承担民事责任的方式是（）。
A．赔偿损失 B．返还财产C．支付利息 E．支付定金 D．支付违约金
.37 下列关于承诺的表述中，正确的有（）。A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
.47 对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的.57 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。
A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性 标 准 C． 发 包 人 坚 决 要 求 工 程 设 计 变 更D．项目经理与总监理工程师积怨太深 E．要求承担保修责任期限过长
.67 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，）。A．建设单位不能以在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C．由 此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺 E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77．6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日只交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（从合同
B.C.D.E.）。A．买卖合同是主合同，定金合同是买卖合同自 6 月 10 日成立 定金合同自 6 月 1 日成立
若卖方不能交付货物，应返还 50 万元
若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元
78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。
A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C．人所共知的某企业偷工减料D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E．已被人民法院生效裁判所确认的事实
79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执 行仲裁裁决的情形包括（A．约定的仲裁协议无效）。
B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C．适用法律确有错误 D．原仲裁机构被撤销
E．申请人死亡
80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的执业范围
答案2010 年二建工程法规考试真题及答案解析
一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）
1.根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。
2010 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）
A．中断B．中止C．终止 D．届满
2.二级注册建造师注册证书有效期为（A．1 B．2 C．3 D．4）年。
3.下列规范性文件中，效力最高的是（A．行政法规B．司法解释C．地方性法规 D．行政规章）。
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生 的债称为()之债。A． 合 同 B． 侵 权 C．不当得利 D．无因管理5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（A．合同签订）时设立。
B.备案 C.交付D．登记
6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（A.初始注册 B.年检注册）。
C．变更注册D．增项注册
7.某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金 原则上不少于工程合同价的（）%。
A．20 B．30 C．40 D．50
8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（A．正在建造的航空器B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承 包经营权）。
9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包
C.施工总承包，专业分包和劳务分包D.施工总承包，专业承包和劳务分包
10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（A．任意时间）公开进行。
B．投标有效期内
C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内
13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。
A．审查投标人资格B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标
14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（A.组织保障措施 B.管理保障措施 C.经济保障措施）。
D．技术保障措施
15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。
A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（标准。
A．建设单位要求适用的B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业）
17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。
A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同
18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（A.总承包单位）承担。B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位D．设备出租单位
19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。
A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保
险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施
20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）
年。
A．1 B．2 C．3 D．4
21.某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（A．特别重大B． 重 大 C． 较 大 D．一些）。
22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕B.施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格
23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改
24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由
（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A．建设单位B．施工单位 C．监理单位D．设计单位
25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。
A．国家标准B．行业标准 C．地方标准D．企业标准
26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A．10 B．15 C．20 D．30
27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A．建设行政主管部门B．公安消防机构 C．安全生产监管部门D．规划行政主管部门
29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（A．15 日 B．1 个月 C．2 个月 D．3 个月）的期间范围内确定。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）
A．7 天 B．15 天 C．20 天 D．30 天
32.工程建设强制性标准由（）负责解释。A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门
33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（A．万分之五B．千分之五
C.万分之三）的滞纳金。
D．千分之三
34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工 C．因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
35.按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处
罚。
A． 法 律 B．行政法规C．部门规章D．地方性法规
36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。
A．双务合同B．有偿合同 C．实践合同D．要式合同
37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A． 要 约 B．要约邀请C． 承 诺 D．询价
38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）
A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定
40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货 2000 吨，甲未作表示，
