消防工程施工合同_消防工程施工合同书

消防工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“消防工程施工合同书”。

消防工程施工合同

甲方：

乙方：

根据建筑工程《合同法》经甲，乙双方友好协商同意。甲方KTV歌城内的自动报警，自动喷淋，消防栓，消防设施承包给乙方

施工。为确保双方的权力和义务，商定如下条款，希双方共同遵守。一，承包方式；包工包料：所用材料符合消防要求，材料质量，配有检测证书、合格证。

二，承包内容：乙方承包甲方KTV室内的自动报警，自动喷淋，消防栓，（室外泵房，消防用水室内外水连接）。

三，质量标准：乙方严格按照相应的施工规范和技术要求进行施工，所安装的设备完工后拿到消防检测合格证书（合格）。

四，工程造价：自动报警，自动喷淋，消防栓，泵房，总工程造价14万元整。

五，配合：由甲方牵头在施工中相互配合，根据现场实际情况进行配合施工，在施工中遇到难解问题，由甲乙双方出面解决。甲方无偿提供水电供应及施工场地。

六，甲方责任：按期支付乙方工程款，甲方工程中途停建、缓建时，造成乙方的停工，窝工，倒运等损失和实际费用，由甲方赔偿乙方，因甲方原因造成验收不合格由甲方负责。

七，乙方责任：乙方积极组织人员施工，保质保量，按期完成，服从甲方管理，严格执行安全操作规范，施工期间发生的一切事故由乙方负责。

八，付款方式：合同签订生效后，甲方预付工程款

元，喷淋，消防栓，主管道铺设完毕后甲方付

元，工程完工后，经消防检测合格后甲方一次性付清

元工程款。

九，合同工期:与甲方装修工程同步进行，装修工程完程完成后

天内完成消防工程。

十，其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向菏泽人民法院提起诉讼。

十一，本合同一式叁份，甲，乙双方各执一份，消防备案一份，本合同双方签字盖章之日生效。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

****年**月**日