劳务承包合同(木工班)_木工劳务承包合同范本

劳务承包合同(木工班)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“木工劳务承包合同范本”。

安庆马山“香樟苑”工程项目部劳务承包合同

甲方： 浙江省东阳市天工建筑工程有限公司

乙方： 承包人： 张爱国 身份证号： ***839 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的有关规定，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任，经双方本着平等自愿、公平、诚实守信的原则，就工程劳务承包事宜充分协商后签订本合同。（其承包人为自然责任人）

一、（1）承包项目： 安庆马山“香樟苑”工程3#、4#、5#、6#楼木工工程

（2）承包内容： 本工程所有的模板制作、安装、搭设、拆除、清理（含拔钉）、分类、归堆，落手清等木工相关的全部内容。（3）承包形式： 包清工

（4）工程进度： 按项目部进度计划执行

二、乙方向甲方提供劳务 38人，附上职工花名册。乙方派 为驻甲方的代表，负责日常的管理、协调工作。

三、工程质量及安全

1、工程质量达到国家验收规范的合格等级标准，分项工程实测合格率应达到85％以上，但最大偏差值不得超过规范允许偏差值的50%，超过这一规定的按公司建筑工程质量、安全检查奖罚的通知标准执行，奖罚款项在每月工程款中兑现。

2、安全及文明施工应达到市级标化工地。

四、承包价格

1、按房屋建筑面积计算承包工程量，计算方法如下：（1）基础不计算工程量；（2）按自然层计算房屋层数；

（3）标准层和跃层均按周边外墙外围计算建筑面积；

（4）阳台、两篷、室外楼梯、伸缩缝的面积计算执行2000年安徽省建筑工程预算综合估价表中建筑面积计算规则相关规定；

（5）3#楼的室外进户过桥板按砼接触面每平方米17元计算经费。（6）5#楼基础已做部分不扣工作量。

2、每平方米单价 肆拾捌元（48元）包括内容如下：（1）材料到场后的卸车，按指定地点堆放。

（2）模板制作、安装、拆除、堆放、清理铁钉，焊定位筋刷脱模油。

（3）自带设备及材料，切割机、平板机、手提机械、锯片、步步紧、铁钉、铁丝等小型工具材料，三级配电箱以后设备、器具由乙方负责。

螺杆、山形扣、螺帽、垫片由甲方提供，乙方完工后应归还的数量不得少于以下标准：螺杆、扇形扣为甲方提供量的95％，螺帽、垫片为甲方提供量的80％，不足部分乙方应照价赔偿。

核定木工板周转使用6次，总损耗率为20%，按模板接触面面积计算，节超按 50 %奖赔。

（4）支模架的搭拆，胀模后的砼落手清清理。

（5）模板安装材料清理分类归堆，按指定地点堆放整齐。（6）施工中出现的质量问题，乙方应返工、修补、抹平等，产生的所有费用由乙方承担，胀模后超出结构尺寸的砼乙方无条件凿除，并承担超出的砼经费。

3、职工的安全帽、雨衣等劳保用品向甲方领取，费用由乙方自理。

4、甲方提供职工宿舍及1间工具仓库（或办公室）。有关职工其余生活等事宜由乙方自行解决。

5、保证金 壹万元整，在签订合同前打入甲方帐号，保证金在主体完工验收合格后十日内退还，保证金不计利息。

五、承包款结算和支付

1、承包款的结算：甲方工长每月25日根据乙方在生产中上月26日——当月25日实际完成的工程量进行结算。每次结算前都必须对乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等进行考核，并履行签字手续。最终结算在乙方完成承包合同的一个月内结算。

2、承包款的支付：承包款结算后，甲方每月 日向乙方支付上个月结算承包款的 80 ％，上述即付款按以下办法发放，乙方根据核定工程款编制工资表，所有支付的工资应由乙方造职工亲笔签名的工资表，由甲方负责发放给职工，职工凭身份证及亲笔签名领取。主体工程全部完成后付至总工程款的90％，竣工结算必须由甲方施工员、质量员、安全员、仓库、预算员、项目经理签字后支付，其余10％在主体工程验收合格后一个月付清。

3、乙方负责人必须计划好资金运用，中途退场人员的预支与结算一切由乙方负责人自行解决。因工资纠纷引起向劳动保障部门上访的每次处以5000元的罚款。

六、安全生产及安全事故处理

1、乙方必须严格按规范施工，杜绝重大伤亡的发生，控制事故发生，若由于乙方造成的工伤事故，一切费用由乙方自行承担，甲方配合做好协调处理工作。

2、乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。

3、对职工必须进行三级安全教育，并由职工签字后方可安排职工工作，否则一切事故责任由乙方自负，甲方有权对违者进行罚款或令其停工，直至终止协议。

七、双方义务

1、甲方义务：

（1）甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、安全、节约等要求、及时提供运输机械和材料。

（2）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工;若不能保证连续生产应出具相应的书面材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中合理调剂。

（3）组织乙方参加安全知识学习和安全检查。

（4）甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

2、乙方义务

（1）乙方必须保证与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方人员需持本人身份证，女的还必须有计生证，并将其人员登记造册（注明身份证号码），作为本合同的附件。必须办理暂住证、胸卡，费用由乙方自理。乙方工作人员必须服从当地有关部门和干休所及甲方的管理，如违反法律和部门规定，乙方承担全部责任。

（2）乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

（3）乙方人员必须按甲方要求、施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并及时反映图纸中存在的问题，办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。如发生损坏、丢失应折价赔偿。

（4）乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防卫生、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，无偿做好施工现场本工种的文明施工和0.5㎡以下（包括0.5㎡）预留洞的覆盖工作。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。

（2）甲方不能按时支付劳务费应在结算前 10 日通知乙方，在结算后 10 日内仍不能支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费及损失赔偿费。

2、乙方违约责任

（1）乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费；乙方在合同约定进场时间 3 日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔；乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳务费、终止合同，并有权索赔。乙方不能按甲方的合理进度完成任务的，每延迟一天罚1000元。

（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

（3）因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料机损失费用概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。

（4）在施工中若甲方发现乙方无法继续承担工程施工能力，则甲方有权减少乙方工程量或终止合同。并向乙方追究因此引起的一切损失。

（5）材料损耗超过定额规定及双方协定范围的由乙方承担，以双方协定为准。

九、双方确认如遇不可抗力时，本合同允许变更或终止；如是国家政策性调整，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。

十、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。

十一、合同未尽事项经双方协商列入其他事项：（1）进场时间以甲方通知为准。

（2）乙方设班组长1名、质安员1名，有事外出向甲方请假。（3）乙方有不服从甲方管理的人或事，甲方有权辞退或重罚，乙方如有包庇从容等现象，甲方有权终止合同，劳务费按80％计算结帐。（4）每层放样，乙方必须积极配合、协助甲方做好技术安全交底工作。（5）施工工艺：乙方按照设计图纸，强制性条文，项目部的技术交底要求进行施工，确保结构优质，杜绝建筑通病。

（6）项目部的各项管理制度条例与本合同具有同等效力，有抵触部分以本协议为准。

（7）乙方严格执行甲方保卫治安管理条例的规定，参与打架、斗欧的每人次5000元罚款；赌博的每人次500元罚款；盗窃集体财产的偷一罚百进行处理。以上款项直接在当月结算中扣除。

（8）乙方专职质量员对木工支模、拆模、钢筋工绑扎、砼浇捣后及时和甲方质量员一起参加验收，发现问题及时督促各相关班组进行处理，做好每个工种的交接验收工作。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式三份，双方各执一份，另一份上报企业主管部门存档。

甲方代表: 乙方代表： 联系电话： 联系电话：

合同签订时间： 年 月 日