建设工程施工分包合同_建筑工程施工分包合同

建设工程施工分包合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑工程施工分包合同”。

建设工程施工分包合同

工程承包人(以下简称甲方);工程分包人(以下简称乙方);

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成致，订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:该工程为海城铭圣源小区B4#、9#楼

2、工程地点:海城市光明路北、安铭路南、哈大路东

3、工程内容:设计施工图内的主体一次结构的木工、钢筋施工工作。

4、质量要求:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格停级。

5、工程价款:按建筑面积木工与钢筋工每平方米185元、木工用承重脚手架由甲方负责，其余一切周转材料全部由乙方负责。

6、付款方式:现金支付。乙方进场施工完每栋楼十层，支付已完工程量的75%拨付工程进度款，余款待主体封顶后验收合格后一次付清，面积以图纸为准。

二、甲方责任和义务

1、负责与建设单位的协调与沟通，负责工程款的支付:

2、负责工程竣工验收的协调。

3、负贵编制施工组织设计，统制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用最计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验 化验的控制、监督、检查和验收:

4、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

5、负责二次结构木工和钢筋工程，（二手活）

6、因乙方施工质量达不到标准甲方有权处以2000~5000元罚款

三、乙方责任和义务

1、对本合同承包范围内的工程质量负责，组织熟练技术工人投入工作:自觉道 守法律法规及有关规章制度,无条件服从甲方现场管理人员安排。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消方、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工:承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

3、乙方负责铜筋设备及绑线及对焊头等购置，负责木工作业的铁线、铁钉、穿墙螺栓、顶丝等一切周转材料，负责现场临时协调配合工作。

四、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。如因甲方安全防护不当造成安全事故由甲方负责。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，及工人的卫生管理

五、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。

六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经建设单位验收合格后，本合同即告终止。

七、合同份数

本合同一式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

甲方:

乙方:

2018年5月