砌体劳务分包合同_砌体工程劳务分包合同
砌体劳务分包合同由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“砌体工程劳务分包合同”。
建设工程项目劳务承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承 包 方:(以下简称乙方)
鉴于:
1、甲方已依法取得 承建的 项目施工的内部责任承包权,享有对该项目自负盈亏,独立经营的权利。
2、甲方为了充分调动乙方的工作积极性,优质、高速、安全、文明低耗地组织好工程项目的施工,全面履行项目的合同内容,经与乙方充分协商,双方一致同意将该项目墙体砌筑施工的劳务用工部分工程承包给乙方。
3、为了明确甲、乙双方在该项目中的具体权利义务,特定立本协议。第1条 施工项目概况 1.1施工项目名称: 1.2工程地点:
1.3承包项目内容:各单体建筑所属地下室砖模、各单体建筑的墙体砌筑、二次结构浇筑施工,预制件制作、成品养护以及项目所有涉及与墙体砌筑的相关工作。
1.4 承包方式:包工(乙方自备搅拌机以下工具)。
1.5 承包价格:二次结构制作施工、厨厕翻边、内外墙体160元/立方米。上述单价不含税金。项目零星用工单价约定:小工140元/人/天;大工170元/人/天。
1.6工程计量依据:以设计施工图为准。
1.7工程质量标准:按国家相关规范、设计图纸施工、技术交底文件、验收合格。
1.8工程造价: 以实际完成工程造价为准。
1.9 工程工期:乙方墙体砌筑进度必须满足甲方工程进度总控计划要求,乙方遇不可抗力影响,可以按实报请顺延。第2条 责任承包方式
2.1 乙方依据本合同享有该项目施工获得的收入及盈利,亦应自行承担该项
5.5指导乙方规范施工;
5.6督促乙方组织施工人员学习现行的法律、法规、政策,指导乙方坚持正确的政治方向,强化劳动纪律。
5.7关心乙方及施工人员生活,督促乙方改善工作条件,提高施工人员劳动待遇。
5.8乙方按文明施工要求做好材料规范堆放及节约使用,严禁浪费。5.9乙方进场的使用材料归乙方所有,甲方不得转租、转让、挪用。第6条、项目施工中乙方的权利和义务
6.1根据工程进度情况,乙方应按甲方的要求调整工人数量,并听从甲方管理人员的指挥和调度。如在管理过程中乙方不服从甲方管理,或采取过激行为造成不良影响,甲方有权对乙方进行处罚,并无需征得乙方同意。
6.2若因乙方工人数量或工具的原因,造成甲方成本的增加,由乙方承担该项经济责任。当出现乙方工人数量或工具不足的情况,且不能按甲方要求及时增加时,为保证工程进度,避免相关其他专业劳务窝停工损失,甲方有权调用其他外部专业工人进场施工,由此造成的费用增加由乙方承担,并视实际情况,甲方有权代本项目其他专业劳务单位向乙方索赔窝停工损失。同理,当出现其他专业劳务单位因上述原因导致乙方窝停工时,乙方有权请甲方代为追诉窝停工损失。
6.3 乙方须保证己方具备合法的劳务承包资格,如因乙方的劳务资格不合法导致的一切后果均由乙方自行承担,且不影响本合同其他条款的有效性。
6.4 在工程施工过程中,遇有安全隐患时应及时向甲方报告,不许强行施工、野蛮施工。在不具备安全施工条件时,乙方必须在该单项目上暂时停工,待消除安全隐患后方可施工。
6.5乙方应注意文明施工、安全生产,如因乙方原因造成墙体松动、变形垮塌,以及平整度、垂直度等质量问题,或不按规定做好二次结构造成返工,以及在施工过程中发生人员伤、亡事故,所产生的一切经济责任及法律后果均由乙方承担。
6.6乙方对所承包项目负劳务和工程质量方面的全部责任,包括但不限于合法聘用施工人员、组织施工人员全面履行中标方与业主签定的《建设工程施工合同》中约定的中标方相关义务,对施工人员财物安全负责、从乙方承包内容的角度对工程质量、工程进度负责,对因施工人员引发的劳动争议负责等。
担主要法律责任时,还应向甲方支付违约金 20000 元。若相关法律文书裁定或判定由甲方承担的法律责任的,乙方必须先行支付,若乙方未先行支付而由甲方支付的,甲方均有权向乙方追索。
8.4因乙方行为给甲方造成损失的,除按上述条款承担违约责任外,还应当赔偿损失。其他未尽事宜,双方友好洽商,在任何情况下,乙方不得采用聚众闹事、堵门、非法上访等非法手段主张自己的权利。
8.5 乙方应承担的违约金或损害赔偿金,甲方有权直接从工程款中予以扣除。第9条 争议解决方式
本合同如发生纠纷,由双方协商解决,不能协商解决的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第10条、文本及效力
13.1双方未尽事宜,可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力;
13.2本合同一式贰份,双方各执壹份;本协议经甲乙双方签字后生效。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):年 月 日 20 年 月 日