桩基施工承包合同_桩基工程施工承包合同
桩基施工承包合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“桩基工程施工承包合同”。
桩基工程施工承包合同
合 同 编 号：建 设 单 位：施 工 单 位：签 订 日 期：签 订 地 点：
****年**月**日
桩基施工承包合同
建设单位（以下简称“甲方”）： 施工单位（以下简称“乙方”）：
甲乙双方根据《合同法》等相关规定及技术标准，在公平、自愿的基础上，经友好协商一致，就乙方承包甲方日处理900×2吨小麦生产线建设项目桩基工程建设的相关事宜，达成协议如下，以资共同遵守：
第一条 工程项目概况
1.1 工程名称：日处理900×2吨小麦生产线建设项目 1.2 工程地点： 有限公司厂区内
1.3 工程施工内容：设计图纸范围内的制粉车间、原粮仓及接粮棚、配粉仓的全部桩基工程。本桩基础工程施工前乙方须进行试桩。1.4 乙方的承包方式：乙方清包工、包人工、包机械，并承担税金，乙方还应向甲方开具税率为3%的增值税专用发票。第二条 工程造价
2.1 以桩基础设计施工图纸为准，每延长米综合造价为拾肆元（￥：14元），总延长米数暂定为27846.5延米，工程总造价暂定（大写）叁拾捌万玖仟捌佰伍拾壹元（￥389851元），最后结算以实际完成工程量，据实增减。第三条 结算方式
3.1 设备人员进场后甲方向乙方拨付工程款肆万元整（￥：40000元）。
3.2 工程全部完工后，甲方付给乙方至工程款的60%，桩基检测合格后七日内，甲方把剩余的40%工程款一次性给乙方付清。第四条 安全生产
4.1 乙方认真抓好安全生产，文明施工；采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；做好施工前的准备工作，制定严密的施工组织设计方案，现场精心施工。
4.2 乙方在施工过程中发生安全责任事故，造成人员伤亡或财产损失的，所有责任由乙方承担，甲方概不承担任何责任。4.3 乙方应为其本次施工购买意外保险。第五条 工程质量标准
5.1 乙方必须严格按照甲方认可的桩基础施工图纸进行施工，在施工期间应严格遵守《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/15-22-98）及《预应力混凝土管桩》（03SG409）的有关制作、施工、验收规定，向甲方交付合格工程。
5.2 保护桩头应平均控制在0.5米—1米之间，可有少数桩头超出1米，但不能超过20%，超过20%视为乙方施工不当造成甲方材料浪费，乙方需照价赔偿甲方。第六条 工 期
6.1 根据工程量及场地实际情况，本桩基础工程施工工期定为25个日（含试桩），开工日期以监理单位下达开工令为准。6.2 自开工之日起计算，如遇下列情况影响乙方正常施工，工期相应顺延：
6.2.1 在承包范围内，因设计变更，而导致停工的； 6.2.2 下雨3天以上、大风半天以上或其他自然、地质、气象等因素导致停工半日以上的；
6.2.3 因停电、停水导致停工半天以上的； 6.2.4 甲方在排除障碍物期间而导致停工的。但因乙方自身原因造成停工的，工期不顺延。第七条 双方责任 7.1 甲方：
7.1.1 负责施工场地的“三通一平”，清除施工场地内地上建筑物和地下障碍物、各种管线及空中线路等。
7.1.2 负责办理开工前的各种手续，并做好前期建筑物控制轴线和标高的交底工作。
7.1.3 负责提供桩基施工图纸（三份）、设计变更、图纸会审纪要、地质勘察报告等相关资料。
7.1.4 负责组织有关部门进行桩基工程验收，并提供乙方验桩报告一份。
7.1.5 负责按合同及时结清工程款。
7.1.6 负责政府执法部门及周围居住群体关系的协调，确保工程顺利进行；但施工过程中如有振动扰民等问题由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。
7.1.7 派驻 为工地代表，对工程进度、工程质量进行监控，检查隐蔽工程，办理交工验收手续，解决现场应由甲方解决的问题。
7.1.8 负责本桩基础工程的水电通畅，其费用由乙方自行承担。7.2 乙方：
7.2.1 按照设计图纸、设计变更要求进行施工，积极听取甲方代表的意见，保持施工现场清洁，确保在本合同约定的施工期限内向甲方交付合格工程。
7.2.2 严格遵守《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/15-22-98）及《预应力混凝土管桩》（03SG409）中相关技术要求进行施工。
7.2.3 乙方根据本工程的实际情况，制定细致的施工方案，不能出现偏桩、断桩等现象，如因乙方在施工工艺方面不足，造成的断桩费用由乙方承担。
7.2.4 施工过程中如出现非正常情况（例如地质情况发生重大变化）应及时通知甲方及设计单位并提出处理方案。
7.2.5 施工过程中应随时接受甲方代表的监督，遵守甲方的各项管理制度。
7.2.6 施工过程中产生的臵换土由乙方负责清理，不得影响正常施工。
7.2.7 因为乙方责任造成工期延误3天以上，则乙方每天应向甲方支付停工滞纳金3000元。
7.2.8 在施工时，因乙方原因造成的质量事故所产生的处理费用由乙方承担。
7.2.9 施工过程中乙方人员负责编制施工验收资料；桩基础施工完毕后，提供叁套完整的工程技术资料（桩基础单项工程竣工资料）交给甲方。并做好水平点、坐标控制点的移交工作，配合桩基检测单位及土方开挖后的桩的验收工作。
7.2.10 乙方委派 为项目负责人，全面负责工程项目的管理工作，并负责甲方所委派第三方运输货物数量的多少做协调沟通工作；委派2名施工员，协助项目负责人管理好工程的施工。
第八条 违约责任
8.1 甲方应按照本合同约定的付款进度付款，如甲方未如期付款，则甲方每逾期一日应向乙方支付应付工程款的3‰的逾期违约金。
8.2 乙方应按本合同约定的工期向甲方交付经验收合格的工程，如未如期交付，则每逾期一日应向甲方支付工程总价款3‰的逾期违约金。
8.3 如乙方交付工程经验收不合格，则乙方除赔偿甲方所有损失外，还应向甲方支付工程总价款30%的违约金。第九条 其 它
9.1 本合同一式四份，双方各执二份，自双方盖章签字时生效。9.2 本合同签订后，如有未尽事宜，经双方协商一致后，可以以签订补充协议，与本合同有同等的法律效力。
9.3 本协议履行过程中发生争议，经双方协商达不成共识，均可向合同履行地人民法院提起诉讼。（以下无正文）5（本页为签署页，无正文）
甲方： 法定代表人： 委托代理人：
乙方： 法定代表人： 委托代理人：
年 月6
日
桩基施工承包合同甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）因甲方工程需要，现委托乙方施工S201省道马鼻至文山段A标段桥梁桥梁预应力梁片施工工程，甲、乙双方本着平等互利、......
施工承包合同发包人：河北鸿鼎房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的......
合同编号：ZCBGD2ZJLWFB12-03桥梁桩基施工*********工程劳务承包合同发包人：*******项目经理部 承包人：******* 1 *******桥梁桩基施工工程劳务承包合同发包方：*******项目经理部......
施工承包合同发包方：浙江银力建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：杭州巨星建筑工程有限公司机械分公司（以下简称乙方）甲方将杭州棚桥复建公建住宅楼桩基工程，基坑围护桩基工程......
建设工程桩购买合同购买方（全称）：江苏宏信建设工程有限公司（以下简称甲方） 出售方（全称）：淮安市诚建岩土工程有限公司（以下简称乙方）第一条工程概况1.1工程名称：天和豪庭C4#楼及人防地......
