一建法规冲刺试题1_一建法规试题
一建法规冲刺试题1由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“一建法规试题”。
2016年全国一级建造师执业资格考试
建设工程法规及相关知识模拟试题（1）
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、根据《民法通则》的规定，施工企业的项目经理属于企业的（）。A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.授权的项目管理者
2、在某工程建设过程中，施工企业发现国务院建设主管部门发布的部门规章与工程所在地省级人民政府制定的地方政府规章之间对同一事项的规定不一致。根据《立法法》的规定，应当由（）裁决。
A.国务院
B.全国人大常委会
C.国务院建设主管部门
D.工程所在地省级人民政府
3、无资质承包主体签订的分包合同是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。
A.欠付工程款
B.实际施工损失
C.实际施工人主张的权利
D.实际施工人违法承揽工程的罚金
4、甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了（）。A.相邻权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
5、某施工企业于2012年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我国法律。该套进口设备于2012年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未发现问题。在施工过程中，设备于2012年12月11日出现重大故障，但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为（）。A.2013年9月1日
B.2014年11月20日 C.2015年12月11日
D.2016年12月11日
6、按照《建筑业企业资质标准》的规定，一级企业的净资产为（）。
A.1亿以上
B.8000万以上
C.6000万以上
D.5000万以上
7、某项目的建设单位甲公司将施工工程承包给了具有相应资质的乙公司，建设单位负责提供建筑材料、构配件及其设备。并约定因质量缺陷引起的损失责任由双方各自承担50%。施工中因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，造成工程损失100万元，则以下说法正确的是（）。A.由乙公司负责维修，甲单位承担100万元的损失 B.由乙公司负责维修并承担100万元的损失 C.由甲单位负责维修并承担100万元的损失 D.甲单位和乙公司分别承担50万元的损失
8、买受人发现或者应当发现标的物数量或者质量不符合约定的，应当通知出卖人，自收到标的物之日起（）内未通知出卖人的，视为标的物数量和质量符合约定。
A、1年
B、2年
C、3年
D、4年
9、根据《招标投标法》，下面说法不正确的是（）。A.总投资额在人民币3000万元以上的项目可以不进行招标 B.涉及到公众安全的项目必须招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以不进行招标
D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
10、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
11、计算机软件属于（）保护的客体。
A、著作权
B、知识产权
C、专利权
D、商标权
12、关于合同变更的叙述中，有误的是（）。A.当事人协商一致，可以变更合同 B.合同变更须遵循法定的程序
C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更
D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同
113、施工总承包资质序列设有（）类别。
A.10个
B.12个
C.6个
D.13个
14、电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同，并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，公司与张某约定的工资是2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于（）。A.1500
B.1760
C.2000
D.220015、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括（）。A.对达到一定规模的危险性较大的基坑支护工程，应当编制专项施工方案 B.及时提出预防生产安全事故的建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患报告及时向有关主管部门报告
16、企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当（）。A.按照最低资质等级核定
B.按照实际达到的资质核准 C.申请重新核定建筑业企业资质等级
D.根据实际情况予以确定
17、由于设计单位修改其设计缺陷，导致施工现场暂时停工。若合同中没有相应条款，则下列说法正确的是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由建设单位做好现场维护，所需费用由设计单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
18、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的是（）。A.对施工现场周边环境采取防护措施 B.向建设行政主管部门报送安全施工措施资料 C.审查专项施工方案是否满足安全生产要求 D.保证施工现场的办公、生活区与作业区分开
19、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是（）。A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施 C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员 D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
20、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门考核合格的人员不包括（）。
A.项目负责人 B.单位主要负责人
C.特种作业人员 D.专职安全生产管理人员
21、建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A.竣工验收合格之日
B.竣工验收合格之日起7日内 C.竣工验收合格之日起15日之内
D.提交竣工验收报告时
22、根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括（）。A.有完整的技术档案
B.有完整的施工管理资料
C.主要材料及设备的进场试验报告 D.监理单位签署的工程质量保修书
23、某办公楼未经验收建设单位就提前使用，4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定，下列说法正确的是（）。A.屋面防水的最低保修期限是2年，施工单位不再承担保修责任 B.屋面防水的最低保修期限是5年，建设单位应当承担保修责任 C.由于建设单位提前使用，施工单位不再承担该保修责任
D.由于建设单位提前使用，该工程所有的保修责任均由其自己承担
24、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位的质量责任，下列说法正确的是（）。A.将施工图设计文件报有关部门审查 B.在设计文件中指明建筑材料的供应商 C.应当参与建设工程质量事故的分析
D.向建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续
25、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照设计图纸施工
B.按照技术标准修改工程设计 C.及时提出意见和建议
D.追究设计单位违法责任
26、某工程项目于8月1日通过竣工验收，根据有关规定，建设单位应当在（）前向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。
A.7月2日
B.8月1日
C.9月1日
D.11月1日
27、下列建筑业企业资质的许可，应当由国务院建设主管部门负责实施的是（）。A.劳务分包一级资质
B.水利、交通的专业承包序列二级资质 C.专业承包三级资质
D.公路交通工程专业承包不分等级资质
28、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工专业承包二级资质企业应当配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。A.2
B.3
C.4
D.629、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须由（）批准。A.县级人民政府
B.市级人民政府
C.省级人民政府
D.国务院文物管理部门
30、某建设工程施工现场有临时用电设备5台，设备总容量为40kW，根据《施工现场临时用电安全技术规范》，施工单位应当（）。
A.编制专项施工方案
B.制定安全用电措施
C.编制用电组织设计
D.制定电气防火措施
31、在建设工程施工过程中，施工单位发现文物后立即报告当地文物行政部门。根据《文物保护法》的规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）。
A.8小时内赶赴现场
B.48小时内赶赴现场 C.7日内提出处理意见
D.10日内提出处理意见
32、根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工本人
B.职工的近亲属
C.用人单位
D.用人单位的工会组织
33、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
34、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是（）。A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动 B.女职工生育享受不少于90天的产假 C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动
D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
35、下列施工单位在施工过程中的做法，符合相关法律规定的是（）。A.工业废水处理达标后排入河流
B.在住宅小区附近焚烧施工垃圾
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.将危险废弃材料堆放到小区附近的垃圾场
36、国家投资的某工程项目2016年7月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）。
A.2016年8月1日
B.2016年10月1日
C.2016年11月1日
D.2017年1月1日
37、施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前（）日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。A.15
B.30
C.45
D.6038、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是（）。A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位 C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
39、（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。
A、建筑施工企业
B、监理单位
C、建设行政主管部门
D、安全生产监督管理部门 40、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列行业标准中不属于强制性标准的是（）。A.工程建设重要的行业专用的信息技术标准B.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 C.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
41、某单项工程竣工后，施工单位向建设单位递交了竣工结算报告及完整的结算资料，其中的工程结算价为1800万元。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，建设单位应从接到竣工结算资料之日起（）天内核对并提出审查意见。
A.20
B.30
C.45
D.6042、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。A.6月1日
B.8月20日
C.9月8日
D.9月10日
43、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
44、某施工企业向某水泥厂发出通知：“我方欲以400元/吨购买425号水泥100吨，有意者请于7日内回复。” 水泥厂在第三天即内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于（）。
A.承诺
B.新要约
C.要约邀请
D.要约撤销
45、根据《合同法》的规定，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前
46、某施工合同中约定垫资并约定垫资利息按银行同期贷款利率的两倍支付，后来双方因施工合同发生纠纷，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息。根据相关司法解释的规定，下列说法正确的是（）。A.返还垫资但不支付利息
B.认定垫资条款无效，不予支付利息 C.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 D.返还垫资并按银行同期贷款利率的两倍支付利息
47、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪
48、高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗，工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历。A、2个月
B、3个月
C、4个月
D、5个月
49、甲企业于5月1日向乙企业发出签订合同的信函，5月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A.变更
B.撤回
C.撤销
D.调整
50、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。A.提前支付所有工程款
B.提高合同价款 C.降低工程质量标准
D.支付逾期利息
51、甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由（）承担。
A.甲公司
B.乙公司自行
C.丙公司
D.李某与甲公司连带
52、在履行合同过程中，由于甲公司违约给乙公司造成了5万元的损失，由于乙公司未及时采取措施，导致损失扩大到8万元。那么，乙公司可以要求甲公司承担（）万元的损失赔偿。A.3
B.5
C.8
D.13
453、下列关于合同权利的转让说法不正确的是（）。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效 B.债权人转让权利的，应当通知债务人 C.最高额抵押的主合同债权可以转让
D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外
54、甲乙双方于3月1日订立一份材料购销合同，合同约定5月1日交货，价格执行交货时的政府指导价，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。3月1日的政府指导价格为每吨370元，5月1日该商品的政府指导价格为每吨380元，6月1日的政府指导价格为每吨390元。由于原材料紧张，甲实际交货时间为6月1日。根据《合同法》，乙最终应付总款为每吨（）元。
A.360
B.370
C.380
D.39055、甲水泥制品厂为乙施工单位供应一批水泥，乙支付了全部货款后甲开始送货。由于甲交付运输人丙运输，在运输途中因天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分水泥的损失应当由（）承担。A.甲
B.乙
C.甲与乙
D.乙和建设单位
56、危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，（）应当组织专家论证、审查。
A、建设单位
B、施工单位
C、监理单位
D、建设单位和施工单位
57、根据《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。A.土地所有权
B.国有土地使用权 C.集体土地使用权
D.公立医院医疗设施
58、在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（）。A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理 B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭 C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则 D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则
59、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地
B.合同签订地
C.乙方所在地
D.建设工程所在地
60、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。
A.10月15日
B.12月1日
C.12月20日
D.12月25日
61、甲市的某施工企业承建了乙市的某房地产开发公司位于丙市的新楼盘，双方在丁市签订了工程施工合同。由于该房地产开发公司拖延支付工程款，施工企业欲对此提起诉讼，则本案()人民法院管辖。
A.只能由乙市
B.可以由乙市或丙市 C.只能由丙市
D.可以由乙市或丁市
62、合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，这体现的是仲裁协议的（）。A.完善性
B.强制性
C.独立性
D.有效性
63、甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。A.有仲裁协议
B.有明确的被申请人
C.属于仲裁委员会的管辖范围
D.有具体的仲裁请求、事实和理由
64、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲裁法》，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请
B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁 D.和解达成的协议具有强制执行力
65、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A.对施工合同纠纷进行的调解B.吊销施工单位施工许可证的决定 C.对内部工作人员给予的行政处分 D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定
66、某工程质量纠纷由仲裁庭合议审理，在赔偿数额上仲裁员意见不一致，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙和丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应按（）意见作出。A.甲
B.乙和丙
C.仲裁委员会主任
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
67、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）算起。
A.最后一次付款期限届满之日 B.第一次付款期限届满之日
C.实际起诉之日
D.承包人知道或者应当知道其权利受侵害之日 68、经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满（）的地方。A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
69、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在（）提出。A.提交答辩状期间
B.起诉时
C.收到起诉状时
D.举证期间 70、原告向两个以上有管辖权的法院提起诉讼的，由（）管辖。A、最先收到起诉状的法院
B、最先立案的法院
C、级别高的法院
D、被告住所地的法院
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)71、施工单位对进入施工现场的（）实行检验制度。A.建筑材料
B.建筑构配件
C.商品混凝土
D、设备
E、安全生产设施设备
72、根据《担保法》的规定，下列财产中禁止抵押的有（）。A.国有土地使用权
B.宅基地使用权 C.荒山承包经营权
D.公立学校游泳馆 E.被法院依法查封的货物
73、某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时，建设单位应当具备的条件有（）。A.银行出具投标保函 B.已签订了施工监理合同 C.已取得建设工程规划许可证 D.已签订国有土地使用权出让合同 E.消防设计图纸已通过公安消防机构审核
74、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险 B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格 C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员 D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书
E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格
75、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于违法行为的是（）。A.某投标人向评标委员会成员行贿 B.招标人对所有投标人进行了资格预审 C.一些投标人之间相互约定压低投标价
D.某投标人的投标报价低于当地建筑市场的平均价格 E.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
76、排名第二的中标后选人在下列（）情形下，可以成为中标人。A.排名第一的中标人放弃中标
B.招标人因人力不可抗拒的原因无法确定排名第一的中标候选人为中标人 C.排名第一的中标人因不可抗力提出不能履行合同
D.排名第一的中标人未按照招标文件要求在规定的期限内提交履约保证金 E.排名第一的中标人未按照招标文件的要求在规定的期限内提交投标保证金 77、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑施工企业资质分为（）序列。A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.专业承包
E.施工劳务 78、有关总承包商与专业分包商安全施工问题，下列说法正确的有（）。A.分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任 B.建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责 C.高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付 D.施工现场的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告 E.总承包商应为专业工程分包商的工人购买工伤社会保险
79、下列关于工程设计图纸和施工技术标准施工的说法正确的有（）等。A.按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提 B.工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准 C.由施工企业技术负责人提出变更图，经总监理工程师审批后方可施工
D.如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，应该对监理单位承担违约责任 E.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出
80、建筑工程实行总承包的，专项施工方案应当由总承包单位组织编制。其中，（）等专业工程实行分包的，其专项方案可以由专业承包单位组织编制。
A.起重机械安装拆卸工程
B.深基坑工程 C.附着式升降脚手架
D.模板吊装工程 E.爆破拆除工程
81、某体育场馆工程结构设计合理使用年限50年，工程于2015年4月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。
A.装饰装修工程：4年 B.电气及设备安装工程：1年 C.屋面防水工程：7年 D.有防水要求的卫生间：2年 E.主体结构工程：50年
82、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，但是在施工现场设立的项目管理机构的（）不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。A.项目负责人
B.施工作业人员 C.技术负责人
D.安全管理人员 E.质量管理人员
83、根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，下列行为属于承揽业务不良行为的有（）。A.超越本企业资质等级承揽工程 B.以他人名义投标，骗取中标 C.将承揽的工程转包或违法分包 D.不履行保修义务或拖延履行保修义务 E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标 84、工程质量检测报告经（）后方可生效。A.检测人员签字
B.检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署 C.加盖检测机构公章或者检测专用章 D.技术负责人签字E.总监理工程师
85、根据《合同法》，下列合同中属于无效合同的有（）。A.供应商以优惠价格与某施工企业签订的采购合同
B.承包单位将全部承包的建筑工程转包给他人签订的转包合同 C.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.项目经理为获得高额回扣购买劣质材料签订的采购合同 86、下列关于承诺的说法正确的是（）。A.承诺到达要约人时生效
B.承诺的内容应当与要约内容完全一致
C.承诺应当以通知的方式作出，担根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外 D.招标公告属于承诺
E.承诺一经发出就不得撤回和撤销
87、关于执行政府指导价的合同，下列说法符合《合同法》规定有（）。A.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行 B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
88、建设单位与施工单位签订了建设工程施工合同，由于双方在合同中没有约定明确的工程结算款支付时间，后双方因工程欠款利息争议诉至人民法院。关于工程价款的支付日期，法院的下列意见正确的有（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日 B.建设工程没有交付的，为当事人起诉之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为工程完工之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 89、关于表见代理，下列说法正确的有（）。A.表见代理的行为人具有代理权 B.表见代理在本质上属于无权代理 C.表见代理的法律后果由行为人承担 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权 E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为
90、建设单位在办理工程竣工验收备案时，对于住宅工程，除了提交施工单位签署的《工程质量保修书》外，还应当提交（）
A.《住宅质量保证书》
B.《住宅使用说明书》
C.《质量承诺书》
D.《维修保修书》
E.《房屋使用说明书》 91、下列关于债权转让的表述正确的是（）。
A.债权人转让权利的，应当通知债务人 B.债权人转让权利的，应当征得债务人同意 C.经受让人同意，债权人转让权利的通知可以撤销 D.专属于债权人自身的从权利不随主权利一同发生转让 E.债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张 92、建设工程民事责任的主要承担方式包括（）。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.支付违约金
D.双倍返还定金
E.没收财产
93、甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙向甲交付200吨钢材，货款80万元，甲向乙支付定金10万元;如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。乙因将钢材卖给丙公司而无法向甲交付，给甲造成损失20万元。甲的下列诉讼请求中，能够获得法院支持的是（）。A.要求乙支付违约金20万元
B.要求乙双倍返还定金20万元 C.要求乙支付违约金15万元，同时返还定金20万元 D.要求乙支付违约金15万元，同时继续履行交货义务 E.要求乙双倍返还定金20万元，同时支付违约金30万元
94、施工合同纠纷的审理中，在当事人的下列请求中，能够得到人民法院支持的是（）。A.发包人不履行合同约定的协助义务的，承包人解除施工合同 B.已经完成的建设工程质量不合格，承包人拒绝修复的合同无效 C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的合同无效
D.施工合同无效但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款 E.承包人在工程竣工前取得了相应资质，但发包人请求确认原施工合同无效 95、根据《担保法》的有关规定，下列财产或权利可以抵押的有（）。
A.国有土地使用权
B.汇票、支票
C.集体土地使用权
D.公立学校图书馆 E.交通运输工具
96、在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行（）。A.被申请人认为需要停止执行的B.行政复议机关认为需要停止执行的 C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的 D.法律规定停止执行的E.申请人认为需要停止执行的97、法院审理行政诉讼案件时，认为具体行政行为有下列情形之一，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为（）。
A.主要证据不足的B.适用法律、法规错误的C.违反法定程序的D.具体行政行为不合理的E.滥用职权的98、甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙方委托某造价咨询部门作出的鉴定意见有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有（）。A.鉴定程序严重违法
B.鉴定意见没有日期 C.鉴定意见明显依据不足
D.鉴定人员不具备鉴定资格 E.鉴定机构不具备相关鉴定资格
99、在某施工合同纠纷案中，建设单位给其诉讼代理人徐某的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的内容。根据有关规定，徐某在诉讼中不得代为（）。
A.进行和解
B.提起反诉
C.提起上诉
D.提交证据
E.变更诉讼请求 100、以下哪些情形，国家不承担侵权赔偿责任（）。A.行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为 B.因公民自己的行为致使损害发生的C.行政机关工作人员在行使职务中的过失行为 D.因法人或者其他组织自己的行为致使损害发生的 E.行政机关工作人员在行使职务中的故意行为
国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试2016年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识模拟试题（2）一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符......
1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 解析： 法律体系的基本框架（归类）民法：如《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《招标投标法》等；行政法：如《行政......
2013《财经法规》冲刺试题(2)一、单项选择题(每小题1分，共20分，在每小题的四个备选答案中 选出一个正确答案。并将正确答案的序号填在题干的括号内， 错选、不选或多选均不得分)......
2012年一级建造师工程法规真题及答案一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1.下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理......
建设工程法规与相关知识一、基本法律知识1法律是由全国人民代表大会（人大）和全国人民代表大会常务委员会制定的（法律由立法机关制定）p2 2以下事项只能制定法律：国家主权、各级机......
