陕西省造价员继续教育题库_造价员继续教育考试题
陕西省造价员继续教育题库由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“造价员继续教育考试题”。
1.编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人（）。A.不得对措施项目一览表进行补充
B.可以考虑将其并人其他措施项目中 C.可以对措施项目一览表进行补充
D.可以认为其综合在分部分项工程清单中 答案：C
2.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）
A．承包人更改施工组织设计 B.现场施工机械损坏而延误工期 C.实际完成的工程量超出合同规定的工程量
D.施工期间因有关政策变化材料涨价超出了合同约定的范围
答案：D 措施费调整一般情况：发包人更改承包人的施工组织设计；单价合同中，实际完成工程量超出发包人所提工程量清单的工程量；发包人原因并经承包人同意造成工期顺延；施工期间国家法律、法规及有关政策变化。
3.关于清单工程量确认说法错误的是（）
A.对承包人已完成工程量的核实确认，是发包人支付工程款的前提
B.合同通用条款规定，承包人应按专用条款约定时间向工程师提交已完成工程量的报告 C．工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 D.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师给予计量 答案：D
4.设置措施项目清单，确定材料二次搬运等项目时，主要参考（）A．施工技术方案 B.施工规程 C.施工组织设计 D.施工规范 答案：C
5.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入（）A.分部分项工程清单 B.措施项目清单
C.其他项目清单中的投标人部分 D.其他项目清单中的招标人部分 答案：C
6.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用称为（）A．零星工程项目费 B.采购保管费 C.总承包服务费 D.配合管理费 答案：C
7.工程竣工后计日用费应按照（）进行结算。
A.计日工项目表中的工程量所需费用 B.实际完成工程量所需费用 C.零星工程项目计价表中的费用 D.实际支出的费用 答案：C
8.分部分项工程量清单为闭口清单，这是指（）。
A.投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充 B.投标人对清单内容的调整要通知招标方 C.投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价 D.未经允许投标人对清单内容不允许作任何更改变动 答案：D
9.工程量清单不能表现的内容有（）
A.其他工程项目名称和数量 B.分部分项工程名称和数量 C.措施项目名称和数量 D.分部分项工程造价 答案：D
10.在工程量清单计价方法下，如因工程量漏项或由于涉及变更引起新的工程量清单项目，则（）
A.其相应的综合单价由工程师确认后作为结算的依据
B.其相应的综合单价由发包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 C.其相应的综合单价由承包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 D.其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据 答案：D
11.措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时（）
A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿 答案：C
12.编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人（）。A.不得对措施项目一览表进行补充 B.可以考虑将其并入其他措施项目中 C.可以对措施项目一览表进行补充 D.可以认为其综合在分部分项工程清单中 答案：C
16.按《建设工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价应采用（）A.工料单价法 B.综合单价法 C.扩大单价法 D.预算单价法 答案:B
19.措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时（）
A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
答案：C 《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，以及考虑相关的风险因素所产生的费用的综合单价。除了工程量清单计价的方法，还应熟悉工程量清单计价的格式和工程量清单报价的程序
20.工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（）费用
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程 答案:D
21.（多选）造价员应当履行的义务包括（）。A.遵守法律、法规和有关管理规定 B.执行工程造价计价标准和计价方法，保证从业活动成果质量 C.与当事人有利益关系的，应当主动回避
D.保守从业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 E.保管、使用本人的资格证书和从业印章 答案：ABCD E是权力
22.（多选）编制措施项目清单时应依据（）。A.建设项目可行性研究报告 B.建设项目设计文件
C.拟建工程施工组织设计和施工技术方案 D.建设项目招标文件 E.拟建工程的具体情况 答案：BCDE
23.（多选）分部分项工程量清单应包括（）
A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程数量 答案：ABCDE
24.工程量清单计价格式的单位工程费汇总表中应包括（）
A.措施项目费合计 B.规费 C.工程建设其他费合计 D.税金 E.其他项目费合计 答案：ABDE C项工程建设其他费属于建设投资，与建筑安装工程费用是并行的概念。
25.措施项目清单的设置应（）
A.参考拟建工程的施工组织设计和施工技术方案
B.考虑设计文件中须通过一定的技术措施才能实现的内容
C.全面遵循《建设工程工程量清单计价规范》中的措施项目一览表 D.参阅施工规范及工程验收规范
E.考虑招标文件中提出的必须通过一定的技术措施才能实现的要求 答案：ABDE
26.计价规范所称建设工程包括（）工程
A.建筑 B.修缮 C.装饰装修工程 D.人防 E.安装 F.市政 G.园林绿化 答案：ACEFG
27.在设置措施项目清单时，参考拟建工程的施工技术方案可以确定下列（）项目 A.材料二次搬运 B.夜间施工 C.垂直运输机械 D.脚手架 E.环境保护 答案：BCD
28.其他项目清单包括（）
A.预留金 B.二次搬运费 C.材料购置费 D.总承包服务费 E.零星工作项目费 答案：ACDE
29.工程施工中若发生索赔事件下列（）情况一般不允许索赔。A.工程有关的保险费用 B.索赔款在索赔处理期间的利息
C.施工单位进行索赔工作的准备费用 D.施工单位对索赔事项采取减轻措施而损失的费用 E.施工单位对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 答案：ABCE
30.工程量清单计价应遵循（）的原则。
A.客观 B.公正 C.公平 D.公开 答案：ABC
31.招标人或工程量清单编制单位应按（）中费用计算规则的规定列出措施项目，投标人可以根据施工组织设计采取的方案自行补充措施项目。A.计价规范 B.计价表 C.计价手册 D.计价规则 答案：AB
32.在设置措施项目清单时，参考拟建工程的施工组织设计可以确定下列（）项目 B.材料二次搬运 B.夜间施工 C.垂直运输机械 D.脚手架 E.环境保护 答案：BCD
33.下列关于清单计价说法正确的是（）
A.工程量清单计价方法可以编制施工图预算 B.依法必须招标的工程可以不编制最高限价 C.投标人发现分部分项工程量可以不编制最高限价 D.差价只能计取规费、税金和安全文明施工费
E.规费是有关权利部门规定必须缴纳的费用，费率不得浮动，所以各投标人算出的规费费用是相同的 答案：AE
34.工程量清单应由（）清单组成A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目 D.规费 E.税金 答案：ABCDE
35.在利用工程量清单进行投标报价时，工程单价的套用方法有（）
A.供料单价法 B.全费用单价法 C.定额单价法 D.实物量单价法 E.综合单价法 答案：AE
36.工程造价管理是（）的保障
A.合理确定工程造价 B.有效控制工程造价 C.提高投资效益 答案：ABC
37.构成一个分部分项工程量清单的五个要素分别是项目名称、工程量和（）A.序号 B.项目编码 C.项目特征 D.计量单位 答案：BCD
38.规范中的四个统一是指（）
A.序号 B.项目编码 C.项目名称 D.工作内容 E.计量单位 F.工程量计算规则 答案：BCEF
39.工程量清单应由（）组成 A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 E.税金项目清单 答案：ABCDE
40.其他项目清单中的投标人部分包括（）。
A.预留金 B.总承包服务费 C.零星工作项目费 D.材料购置费 E.安全施工费 答案：BC
41.（判断题）暂列金额属于招标人预留工程变更的费用，与投标人无关。（√）
42.（判断题）高层建筑增加费应考虑在措施项目费用中。（√）
43.（判断题）《计价规范》要求工程量的计量单位应采用基本单位计量，其工程数量可以考虑施工过程中的预留量和损耗率。（×）
44.总承包服务费是指为配合协调招标人的工程分包和材料采购所需的费用。（√）
45.“三线一面”是指由三条线围成的一个面。（×）这是建筑上的,三线指;外墙外边线,外墙中心线,内墙净长线 一面指首层建筑面积
46.利用L外可以计算散水面积。（√）
47.L中是计算内、外墙体工程量的基数。（√）
48.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（×）场地平整工程量按一层建筑面积计算
49.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（×）
50.建筑底层面积是计算平整场地工程量的基数。（×）
51.底层建筑面积就是建筑物底层面积。（×）
52.底层净面积就是底层面积。（×）
53.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖砌台阶按设计图示尺寸以体积计算。（×）砖砌台阶可按水平投影面积计算(不包括梯带或台阶挡墙)
55.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖散水按设计图示尺寸以体积计算。（×）
56.基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是室内地坪±300mm以外。（×）
57.计算砌块墙外墙高度时，平屋面外墙高度算至砼板底。（×）58.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，计算砖围墙基础工程量时，其基础与砖墙的界限划分应以室外地坪为界。（√）
59.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖基础砌筑工程量按设计图示尺寸以体积计算，但应扣除砂浆防潮层所占的体积。（×）
60.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（√）
61.（单选）承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。A.综合索赔 B.解除合同索赔 C.费用索赔 D.合同外索赔 答案：A
62.施工索赔的作用不包括（）
A.保证施工合同的实施 B.维护施工合同当事人正当权益 C.保证及时结算 D.促使工程造价更加合理
答案：C 施工索赔的作用共4条，还包括 落实和调整施工合同双方经济责任关系
63.下列（）不属于工程师工作失误、不正确纠正以及苛刻检查引起的违约。
A.工程师强制承包人按照某种施工工序进行施工，打乱承包人的正常工作顺序，造成工程工期延长。
B.施工过程中，发包人认为承包人所采用的材料不符合质量要求，要求承包人停止使用某种材料，经检测质量未达到标准，给工期造成拖延。C.工程师对同一部分工程内容进行反复检查。D.工程师使用高于合同规定的检查标准进行检查。
答案:B 工程师工作失误，对承包人进行不正确纠正、苛刻检查等造成违约,表现为：1.工程师的不正确纠正，2.工程师对正常施工工序造成干扰，3.工程师对工程进行苛刻检查。
64.承包人无法预料的变更是（）。
A.施工方法的变更 B.完善性设计变更 C.工程设计变更 D.修改性设计变更 答案：D 工程设计变更一般存在两种情况，即完善性设计变更和修改性设计变更.65.（）可以向发包人索赔。
A.某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。
B.发包人招标时提供地勘报告正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。C.因承包人原因造成合同终止。
D.承包人采购的设备因运输线路中断而延误进场。答案：A
66.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。A.国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。B.国家下调银行贷款利率。
C.工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。D.国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。答案：B 国家调整关于建设银行贷款利率的规定
67.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。
A.14 B.7 C.3 D.28 答案：D
68.一般情况下，索赔意向通知不包括（）
A.索赔金额 B.合同依据的条款和理由
C.对工程成本和工期产生不利影响及严重程度 D.事件发生的时间和情况的简单描述
答案：A
69.以下关于编写索赔报告的要求不恰当的是（）
A.说明索赔的合同依据 B.着重说明事件的严重性和损失的巨大 C.证明客观事实与损失之间的因果关系 D.用词要婉转和恰当 答案：B
70.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（）
A.总费用法比较复杂 B.总费用法应用广泛
C.总费用法比较合理科学 D.总费用法常用于对索赔值的估算
答案：D 索赔费用的计算方法有分为分项法和总费用法两大类
71.费用索赔计算方法一般有两种，一是总费用法，一是（）A.分项法 B.指数法 C.指标法 D.单价法 答案：A
72.以下不可以进行反索赔的是（）
A.承包商所使用的材料或设备不合规定 B.承包商的工程保险失效 C.可原谅工期延误 D.永久工程缺陷 答案：C
73.以下哪项是最常见的索赔形式（）
A.正常施工索赔 B.工程停建索赔 C.工程缓建索赔 D.解除合同索赔 答案：A
74.以下不属于索赔意向通知内容的是（）
A.事件发生的时间 B.合同依据的条款和理由 C.证明和解释资料 D.对工期和成本的影响 答案：D
75.关于总费用法说法正确的是（）
A.是一种最简单的方法，易于被对方接受
B.管理费率一般采用承包商的实际管理费分摊率 C.只计取少量利润 D.不能计算利息的支出 答案：B
76.在计算施工机械费时，可变成本费用中一般发生的是（）A.人工费 B.燃料动力费 C.轮胎磨损费 D.折旧费
答案：A 可变成本是指在总成本中随产量的变化而变动的成本项目
77.下面不属于现场管理费率计算方法的是（）
A.合同百分比法 B.日费率分摊法 C.历史数据法 D.原始估计法
答案：B 现场管理费率的确定可选用下面的方法：1.合同百分比法：按合同中规定的现场管理费率。2.行业平均水平法：选用公开认可的行业标准现场管理费率。3.原始估价法：采用报价时使用的现场管理费率。4.历史数据法：采用以往相似工程的现场管理费率。
78.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）A.25% 35% B.35% 50% C.25% 50% D.25% 60% 答案：B
79.对索赔报告的审查不包括（）
A.损害事件原因分析 B.证据资料分析 C.承包商的口头答辩 D.事态调查 答案：C
80.土方施工中出现不可预见性障碍，需要增加砼填补，这种费用称为（）
A.施工延误损失费 B.工程量增加费 C.加速施工费 D.发包人违约损失费
答案：B
81.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的现场管理费的合理区间为（）A.40万-75万 B.50万-75万 C.40万-80万 D.50万-80万 答案：A
82.以下说法错误的是（）
A.利润索赔为额外工作应得到的利润部分
B.合同及工程变更的利润索赔计算直接与投标报价相关 C.延期利润损失是一种机会损失的补偿 D.合同解除的利润索赔计算比较灵活
答案：A 具体利润索赔主要发生在以下几个方面：1.合同及工程变更。此项利润的索赔计算直接与投标报价相关联。2.合同工期延长。延期利润损失是一种机会损失的补偿，具体款额计算可根据工程项目情况及机会损失多少而定。3.合同解除。该项索赔的计算比较灵活多变，主要取决于该工程项目的实际盈利性，以及解除合同时已完工作的付款数额。
83.以下说法错误的是（）
A.初始延误是双方不可控因素引起，承包商既可索赔工期又可索赔费用、初始延误由承包商造成的为不可索赔延误
B.初始延误由承包商造成的为不可索赔延误 C.初始延误由发包人造成的为可索赔延误
D.承包商初始延误解除后可对超出部分的时间进行索赔 答案：A
84.以下关于反索赔作用说法错误的是（）A.反索赔能防止或减少经济损失 B.反索赔使发包人处于主动地位 C.反索赔能增长士气
D.反索赔能促进有效的索赔
答案：B 反索赔的作用4点，其中还包括成功的反索赔能阻止对方提出索赔
85.不属于发包人反索赔手段的是（）
A.工程款支付担保 B.预付款担保 C.履约担保 D.保留金 答案：A
86.以下不属于既可以工期索赔又可以费用索赔的是（）
A.施工过程中的不利物质条件 B.施工过程发现文物古迹 C.发包人指令 D.异常恶劣的气候条件 答案：D
87.工期索赔的方法（）A.网络分析法和比例分析法 B.网络分析法和科学模型法 C.比例分析法和科学模型法 D.科学模型法和定额法 答案：A 工期索赔的方法是网络分析法和比例分析法。
88.承、发包当事人所签订的施工合同进入实施阶段才发现的，合同本身存在的、现时已很难再作修改或补充的事项是（）
A.合同变更 B.合同缺陷 C.合同解除 D.合同中止 答案：B
89.以下属于反索赔的作用的是（）A.保证施工合同的实施 B.防止和减少经济损失 C.维护施工合同当事人正当利益 D.促使工程造价更加合理 答案：B
90.干扰事件的影响分析基础是事实根据和（）
A.设计图纸 B.施工图纸 C.合同 D.合同变更 答案：C
91.干扰事项的处理说法正确的是（）
A.对工程影响时间长，不容易计算损失的比较复杂的干扰事件，可以直接提交索赔 B.索赔意向书通知由直接经办的业务人员发给发包方，对方签收的原件交合同管理员 C.对工程造成的影响明显，容易计算损失的干扰事件，应首先向发包方发出索赔意见通知 D.工程地质与投标报价时发包方提供的资料不符，需要特殊处理的干扰事件由技术部牵头发出索赔意向通知,随后经过收集资料、分析损失后再向发包方提交索赔报告 答案：选C错误
92.以下说法有误的是（）
A.对于由我司分承包商质量问题处理等原因引起的设计变更，作好原始记录，便于商务部核定后将该部分费用明确由有关责任方承担。
B.对重大索赔或一揽子索赔必须成立专项的索赔小组，由它负责具体的索赔处理工作和谈判 C.发生干扰事件，突发事件应立即通知商务人员，其余事件应在8小时内填写《索赔干扰事件信息单》送交商务人员，并收集相关证据，配合商务人员进行索赔工作的实施 D.索赔的证据主要来源于施工过程中的信息和资料 答案：C
93.现场管理费率的确定不可选用下面（）方法
A.合同百分比法 B.行业平均水平法 C.日费率分摊法 D.历史数据法 答案：C
94.因劳动生产率降低而额外支出的人工费的计算方法不包括（）A.用科学模型计量的方法 B.参考定额标准进行计算 C.正常施工期与受影响施工期比较法 D.实际成本和预算成本比较法 选B错误
95.索赔值审核的重点不包括（）
A.数据的准确性 B.计算方法的合理性 C.索赔证据是否充足 D.是否有重复计算 答案：C
96.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）
A.索赔实际上是一种经济惩罚行为 B.索赔和反索赔是进攻和防守的关系 C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔 D.索赔单指承包人向发包人的索赔 答案：B
97.如投标时，对于风险高的项目不参与，这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：A
98.工程实施中，使用成熟方案，不采用高风险方案，这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：A
99.对于业主，就业主指定的工程顾问所提交的地面性质及地底状况数据的准确性，业主不需要负上任何责任。而对于承包商，即便投标文件所提供数据不准确，承包商也不能因此而提出任何索赔，同时承包商还要负责赔偿因为地质条件不明造成的业主相应损失（例如：合约超期赔偿），这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：B
100.投标的首要目的是什么？
A.获得合约 B.投入最小化 C.利润最大化 D.了解市场 答案：A
101.工程策划经理要想估价师提供什么？
A.方案措施 B.机械需求 C.施工风险表 D.工程量清单 答案：ABC（估计不全）
102.为什么必须充分意识到，投标时向业主提供的总体施工计划Master Programme是一份极为重要的文件资料？
A.是项目实施过程中评估承包商表现的一份重要文件资料 B.是承包商可能向业主索赔的重要文件依据
C.作为整个项目实施全过程中控制进度，控制质量，控制成本的依据 D.是策划人员做出的 答案：ABC
103.常见的工料单上成本的移动和单价的调整技巧有下列哪几种？
A.负利润及负皮费 B.入错单价 C.空白单价 D.零单价和负单价 E.保护性单价 F.开办费调整 答案：ABCDEF
104.合约管理和商务管理都以合约为基础，下列有关合约管理与商务管理之间关系的论述，哪些是正确的？
A.合约管理的规则是硬性的，且管理层次侧重于细观个体；商务管理的规则是柔性的，更具宏观性与整体性；
B.合约管理是根本，商务管理是手段，为合约管理制造良好的条件与缓冲；
C.合约管理侧重合约的执行与监督，商务管理侧重解决问题的策略与技巧及预防冲突和纠纷的发生。答案：BC
105.合约协议（Article of Agreement）的主要内容是什么？
A.明确参与工程建设的各单位及代表人 B.合约文件的组成及解释次序 C.延期赔偿金 D.保修期 E.决算期 答案：ABCDE
106.相比调解和诉讼，仲裁的优点有？
A.相比调解，仲裁结果具有法律强制力，调解则没有。
B.相比诉讼，仲裁程序略为简单、过程保密，当事人有更多自主权。答案：AB
107.一旦不能按时完工，将导致一系列什么问题？
A.超期罚款（Liquid Damage）B.开办费（Preliminary）超支 C.由于超期引致的合约纠纷 D.材料供应失去预算 E.翻工重做 F.公司破产 答案：ABCDE
108.若对成本单价在工料单上作技术性调整，必须具备下列哪几个条件？ A.对这个工程项目的量数方法完全了解及明白
B.对调整单价的工程项目的工料数量，自己公司必须独立重新进行量度 C.将图纸，规格及量数方法互相的关系及冲突充分发掘，合理利用冲突 D.不需要具备什么条件 答案：ABC
1.工程量清单的封面应由（）填写、签字、盖章。
A.工程标底审查机构 B.招标人 C.工程咨询公司 D.招投标管理部门 答案：B
2.工程竣工后计日用费应按照（）进行结算。A.计日工项目表中的工程量所需费用 B.实际完成的工程量所需费用 C.零星工作项目计价表中的费用 D.实际支出的费用 答案： B
3.工程量清单应由（）进行编制
A.招标人 B.投标人 C.编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的中介机构 D.招标代理机构 答案：C
4.分部分项工程量清单的项目编码应采用（）位阿拉伯数字表示 A.8 B.9 C.11 D.12 答案：D
5.原预算定额的项目一般是按施工工序进行设置的，而工程量清单项的划分，一般是以一个（）考虑的。
A.单位工程 B.单项工程 C.分部分项工程 D.综合实体 答案：D
6.2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》要求，合同中没有适合及可参考于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）
A.合同中类似的价格执行 B.当地权威部门指导的价格执行
C.监理工程师提出的价格执行 C.承包人提出的价格，业主确认后执行 答案：D
7.（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目：
A.措施项目 B.临时设施 C.零星工程项目 D.其他项目 答案：A
8.建筑工程的规费计费基础是（）
A.人工费、机械费之和 B.分部分项工程费
C.分部分项工程费、措施项目费 D.其他项目费之和 答案：C
9.对施工单位而言，编制施工预算可以用来做为编制工程投标和控制分包工程合同单价的依据，其作用不包括（）
A.根据施工图预算确定投标报价 B.根据施工图预算确定招标控制价
C.根据施工图预算进行施工准备和工程分包 D.根据施工图预算降低成本措施 答案：B
10.工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（）费用。A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程 答案：D
11.关于清单工程量确认说法错误的是（）
A.对承包人已完成工程量的核实确认，是发包人支付工程款的前提
B.合同通用条款规定，承包人应按专用条款约定时间向工程师提交已完工程量的报告 C.工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 答案:D
12.下列关于招标最高限价的说法中，正确的是（）
A.招标最高限价必须由招标人编制 B.招标最高限价只需公布总价 C.投标人不得对最高限价提出异议 D.招标最高限价不得上调或下浮 答案：D
13.工程量清单表中项目编码的第四级为（）
A．分类码 B.具体清单项目码 C.节顺序码 D.清单项目码 答案：D
14.工程量清单的计价单位应按照（）中的计量单位确定；清单中工程内容的计量单位应按照计价表规定的计量单位确定
A.计价表 B.计价规范 C.估价表 D.综合预算定额 答案：B
15.规费（除养老保险统筹外）是根据省级政府或有关权利部门规定必须缴纳的应计入建筑安装工程造价的费用，应由（）缴纳。
A.政府机关 B.建设单位 C.施工单位 D.税收部门 答案：C 16.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算的依据。
A.造价咨询机构 B.发包人 C.造价管理部门 D.投标人 答案：B
17.建筑工程的规费计费基础是（）
A.人工费、机械费之和 B.分部分项工程费
B.C.分部分项工程费、措施项目费 D.其他项目费之和 答案：C
18.对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人（）。A.要给予投标人以补充 B.应允许投标人进行补充
C.可认为其包括在其他措施项目中 D.可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中 答案：D
19.在工程量清单计价方法下，如因工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，则（）
A.其相应的综合单价由工程师确认后作为结算的依据
B.其相应的综合单价由发包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 C.其相应的综合单价由承包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 D.其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据 答案：D
20.编制分部分项工程量清单时，在确定了项目名称、编码、计量单位和计算工程量之后还应确认（）
A.填表须知 B.总说明 C.综合工程内容 D.措施项目清单内容 答案：C
21.（多选）下列属于招标最高限价编制依据的是（）
A.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《陕西省建设工程消耗量定额》、《陕西省工程工程量清单计价费率》
B.建设工程设计文件及相关资料，招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要 C.与建设项目相关的标准、规范等技术资料及常规的施工方案
D.省、市工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参考市场价 答案：ABCD
22.工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分（）。
A.建筑工程 B.卫生工程 C.装饰装修工程 D.园林绿化工程 E.市政工程 答案：ACDE
23.在建设工程工程量清单的各个组成部分中，投标人不得随意更改或调整（）。A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单
C.其他项目清单中招标人部分 D.其他项目清单中投标人部分 E.其他项目清单中招标人填写的零星工作项目和数量 答案：ACE
24.以下（）内容应属于措施项目。
A.临时设施 B.安装与生产同时进行增加费用 C.脚手架搭拆 D.创部、市优质工程施工措施 E.安全文明施工措施 答案：ACE
26.工程量清单计价是一种计价方法。（）是签订合同价的方式 A.固定价 B.可调价 C.清单计价 D.定额计价 答案：AB
27.其他项目清单中的招标人部分包括（）
A.暂列金额 B.总承包服务费 C.计日工费 D.专业工程暂估价 E.安全施工费 答案：AD
28.投标人自主决定报价应当遵循的原则有（）。
A.必须执行2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》全部条文 B.必须执行2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》强制性条文 C.投标价应高于招标控制价 D.投标报价不得低于成本 答案：BD
29.建设工程造价计价依据包括（）A.投资估算指标
B.概算定额、预算定额、消耗量定额、费用定额、工期定额 C.工程量清单计价规则
D.人工、材料和施工机械台班预算价格、指导价格以及市场价格 E.国家以及本省规定的其他有关计价依据 答案：ABCE
30.按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应按统一的（）进行编制 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算规则 答案：ABDE
31.
一、选择题 （请单击正确选项前的单选按钮，每题2分） 1.概算定额是预算定额的（A）。 A、合并与扩大 B、合并 C、扩大 D、简化2.在用曲线法进行偏差分析时，通常有（C）条投资曲线。 A、1条......
谈谈怎样做好结算工作随着我国社会主义市场经济建设的不断发展、深入,建筑业竞争越演越烈,工程承接难度及业主要求下浮的幅度不断加大,工程利润越来越小。要生存?要发展,必......
造价员继续教育论文谈谈怎样做好结算工作姓名：学号：单位：时间：谈谈怎样做好结算工作随着我国社会主义市场经济建设的不断发展、深入,建筑业竞争越演越烈,工程承接难度及业主要求......
试卷总分：100 分考试时间：90 分钟剩余时间：89 分45 秒 造价工程师继续教育客观题考试试卷1.单项选择题（每题1分，共75分）（1）按水利工程计价规范，不属于编制分类分项工程单价基础价格......
一、单项选择1、GB50500-2008规范的强制性条款有多少条？（C） A、13B、14C、15D、162、实行工程量清单计价的工程，采用单价合同方式的条件为：（B） A、必须B、宜C、可D、不可3、工程量......
