颐家华府园林景观工程施工合同_园林景观施工合同范本
颐家华府园林景观工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“园林景观施工合同范本”。
颐家华府园林景观工程施工合同
发包方： 恒昌房地产开发有限公司
（以下简称甲方）承包方：陕西绿杰园林绿化有限责任公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称： 颐家华府景观工程。
2．工程地点： 颐家华府小区
3．工作内容： 颐家华府小区景观工程施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为150 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1．未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2．设计变更；
3．甲方未能按期提交施工场地；
4．连续4 小时遇雨和停水、停电；
5．未按合同规定时间拨付工程款项；
6．遇不可抗拒因素。
（二）竣工验收：
1．甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2． 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1．经双方商定,工程暂定造价 ；
2．本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3．结算工程量以现场实际收方量为准。
4．合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款20%;之后按工程进度拨付。
5．工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整（更改）
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。工程部分保修期为一年。
第六条 双方的责任
（一）甲方责任：
1．保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2． 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3．负责协助办理施工的各项进场手续。
4．负责协调现场各施工单位间的关系；
5．若施工变更应以书面形式通知乙方；
6．按合同规定时间按时付款。
（二）乙方责任：
1．按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2．接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3．文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4．负责施工中的成品保护；
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
1．甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
2．乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条 材料的认定及采购
1． 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰需经甲方认定后方可采购。
．设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任
（一）甲方违约责任：
1．甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2．甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
3．甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人：
代表人：
本合同签订日期
年 月 日
园林景观工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和......
刀豆文库小编为你整合推荐4篇园林景观工程施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
园林景观工程施工合同现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的园林景......
颐家婢酒店消防工程改造安装合同甲方：成都颐家婢酒店有限公司乙方：四川恒胜消防工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法......
园林景观绿化工程施工合同......
