合同_kike2合同
合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“kike2合同”。
工程承包合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在本工和工程的权利、义务和经济责任。经协商同意，签订本合同，望双方共同遵守。
第一条
1、工程名称：
2、工程地点：海南省海口市
3、工程内容和范围：乙方根据甲方确认的图纸进行施工建设（不包含土建部分）。主要内容包括图纸中钢结构主体部分的制作安装（详见合同附件报价清单及钢结构图纸）；
4、合同工期： 个日历天；
第二条 承包方式和工程价款结算方法
1、合同暂定总价：本工程采取包工包料方式承包施工，工程不含税总价为人民币（大写）：壹万伍仟元整。小写: ￥15,000.00元整.。
2、结算方式：如遇原施工图设计方案变更，造成工程量增减时，增减部分的结算造价参照合同综合单价确定。
3、工程验收：甲方收到乙方竣工报告后，7日内派相关人员验收。逾期7日以上仍未组织验收的，视为竣工验收报告已被认可。
4、结算：本合同工程总造价按照实际发生的工程量及报价表所确定的综合单价据实结算。竣工验收合格后，乙方应在15天内以书面形式向甲方提交结算报告及完整的结算资料。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后15天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。在甲方确认竣工结算报告后10天内，向乙方支付剩余工程款。
工程概况
5、付款方式：转账或现金。
第一次付款：合同签订后，三天内甲方支付乙方壹万元工程备料款；
第二次付款：余款待工程安装完毕，竣工验收后一星期内付清。
第三条 双方权利和义务
一、甲方：
1、负责协调免费提供施工现场的水、电接口及其住宿；应满足施工用水用电的需要。提供施工道路畅通（水电费由发包方负责）。乙方施工现场工人伙食由乙方自理，甲方协调。
2、组织人员进行现场质量监督和验收。
3、按照合同约定，按时支付工程款。
二、乙方：
1、按照甲方确认的图纸精心组织施工，确保工程施工技术和质量符合国家相关钢结构技术规范，确保工期满足合同约定；所有进场的材料质量都必须执行对应的国标标准。
2、按照甲方确认的图纸要求，向甲方提交所有钢材的品牌、质保书、原厂出厂合格证等相关材料的技术资料。
3、按照甲方确认的图纸要求，向甲方提交所有高强螺栓、化学螺栓、防火涂料、电焊条的品牌、质保书、原厂出厂合格证等相关材料的技术资料。
4、乙方负责在合同签订后3日内完善好施工图纸，并经甲方工程部确认。乙方负责施工区域的文明施工、质量安全管理、使用和维修工作。
第四条 安全施工及检查
1、乙方必须按照国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工过程或施工范围内所造成事故的责任及发生的费用均由乙方承担。
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，严禁违章作业。
第五条 工期延期
1.在施工过程中，因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上的（每次连续4小时以
上），持续 4小时以上的降雨及不可抗力，且影响正常施工。
第六条 竣工验收
1．乙方完工后7日内向甲方提交书面的验收申请报告，甲方在接到报告后在7日内应组织验收。如验收不合格，乙方需无条件整改并承担由此发生的费用，整改完自检合格再向甲方申请组织验收，直至合格。
2.甲方逾期7天以上仍不组织验收，视为竣工验收报告已被认可。
3、竣工验收的约定：由质承包人、发包人一起进行。
第七条 违约责任
1.本工程工期和质量必须符合本合同第一条第四款和第三条第二款第1点要求的内容，否则乙方承担给甲方造成的损失的全部责任和费用。
2.乙方未能按合同工期完工，每拖延一天，应按本合同总价的3‰向甲方支付延期违约金。
3.因乙方工程质量、进度等不符合合同要求，在甲方给予合理限期内仍达不到要求的，甲方有权将该工程分割收回另行发包或直接解除合同由甲方另行安排施工队伍。乙方除承担违约责任外，其造成的经济损失由乙方自负。
4、因甲方违约造成乙方实施进度延后，乙方不承担因此造成的任何责任。如甲方未按合同约定付款，则甲方每天应按应付未付款的3‰向乙方支付滞纳金。如因甲方原因造成工程停工或窝工，造成的经济损失由甲方负全责。
第八条 纠纷解决
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第2项方式解决： 1．向仲裁机构申请仲裁；
2．向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 附则
1．本合同自双方代表签字并加盖双方公章后即生效。2．本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
3．本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：
法人代表或委托人（签字）： 开户银行：___________ 帐
号：__________ 电
话：_________
2014 年_____月_____日 2014 法人代表或委托人（签字）：___________ 全 称：
开户行：
帐
号：
电
话： 年 月 日
xxxx消毒毛巾租赁合同甲方：xxx消毒毛巾配送公司乙方：________________________________此合约主要用于建立双方合作保障，待正式开始配送毛巾后再签一份完整详细的合约。现在机......
方:西华师范大学政治与行政学院乙方:冰摄影西华师范大学政治与行政学院(以下简称甲方)与并摄影(简称乙方)经友好协商,双方就甲方于07年6月24日晚7点举办的谢师晚会所需的服......
佳兆业江苏公司装饰工程施工合同工程名称：城市广场一期写字楼大堂及标准层装饰工程合同编号：工程地点：江阴市人民东路与东外环路交界处发 包 方：可域酒店置业管理江阴有限公司承......
甲方（被赞助单位）_______________乙方（赞助单位）_________________甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。经甲、乙双方协商，就______......
环县农村土地确权登记颁证技术服务项目合同书二○一五年八月 环县农村土地确权登记颁证技术服务项目 合 同 书合同编号：签订地点：环县农牧局院内 签订时间：2015年8月 日 招标......
