2级建造师考试试题及答案_建造师考试试题及答案
2级建造师考试试题及答案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建造师考试试题及答案”。
二级建造师考试《工程施工管理》记忆小册
建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌事故等。
三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定：公司教育内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。
项目经理部教育内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。
施工班组教育内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。
“三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。“临边”通常指尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处。
1)安全管理目标主要包括：
①伤亡事故控制目标：杜绝死亡、避免重伤，一般事故应有控制指标。
②安全达标目标：根据工程特点，按部位制定安全达标的具体目标。
③文明施工实现目标：根据作业条件的要求，制定文明施工的具体方案和实现文明工地的目标。
2)建立安全管理体系的要求有：管理职责;安全管理体系;采购控制;分包单位控制;施工过程控制;安全检查、检验和标识;事故隐患控制;纠正和预防措施;安全教育和培训;内部审核;安全记录。
伤亡事故处理的程序一般为：
①迅速抢救伤员并保护好事故现场;
②组织调查组;
③现场勘察;
④分析事故原因，明确责任者;
⑤制定预防措施;
⑥提出处理意见，写出调查报告;
⑦事故的审定和结案;
⑧员工伤亡事故登记记录。
3)安全技术交底要求：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。安全技术交底是施工负责人向施工作业人员进行责任落实的法律要求，要严肃认真地进行，不能流于形式。交底内容不能过于简单，千篇1律，应按分部分项工程和针对具体的作业条件进行。
安全技术交底内容：
①按照施工方案的要求，在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项，保证操作者的人身安全。
1)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容：①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称。
②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。
③事故发生原因的初步判断。
④事故发生后采取的措施及事故控制情况。
⑤事故报告单位。
2)项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任：
①在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;
②认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度;
③领导组织安全生产检查，定期研究分析合同项目施工中存在的不安全生产问题，并及时落实解决;
④发生事故，及时上报，保护好现场，做好抢救工作，积极配合调查，认真落实纠正和预防措施，并认真吸取教训。
3)事故隐患通常可以这样处理：
①项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。
②项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。
③事故隐患的处理方式：a.停止使用、封存;b.指定专人进行整改以达到规定要求;c.进行返工，以达到规定要求;d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚;e.对不安全生产的过程重新组织。
④验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证;b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。
4)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有：①临时用电安全;②内外架子及洞口防护;③作业面交叉施工及临边防护;④大模板和现场堆料防倒塌;⑤机械设备使用安全。
安全技术交底内容：
①按照施工方案的要求，在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项，保证操作者的人身安全。
1)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容：①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称。
②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。
③事故发生原因的初步判断。
④事故发生后采取的措施及事故控制情况。
⑤事故报告单位。
2)项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任：
①在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;
②认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度;
③领导组织安全生产检查，定期研究分析合同项目施工中存在的不安全生产问题，并及时落实解决;
④发生事故，及时上报，保护好现场，做好抢救工作，积极配合调查，认真落实纠正和预防措施，并认真吸取教训。
3)事故隐患通常可以这样处理：
①项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。
②项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。
③事故隐患的处理方式：a.停止使用、封存;b.指定专人进行整改以达到规定要求;c.进行返工，以达到规定要求;d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚;e.对不安全生产的过程重新组织。
④验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证;b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。
4)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有：①临时用电安全;②内外架子及洞口防护;③作业面交叉施工及临边防护;④大模板和现场堆料防倒塌;⑤机械设备使用安全。
质量施工单位应采取哪些质量控制的对策来保证工程质量?
标准答案：质量控制的对策主要有：①以人的工作质量确保工程质量;②严格控制投入品的质量;③全面控制施工过程，重点控制工序质量;④严把分项工程质量检验评定关;⑤贯彻“预防为主”的方针;⑥严防系统性因素的质量变异。
1)质量控制的方法，主要是审核有关技术文件和报告，直接进行现场质量检验或必要的试验等。
2)施工项目的质量控制的过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。
3)现场质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。
对质量事故处理的程序是什么? 对质量事故的处理应遵循什么程序?
标准答案：处理程序：①进行事故调查：了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施;②分析调查结果，找出事故的主要原因;③确定是否需要处理，若需
处理，施工单位确定处理方案;④事故处理;⑤检查事故处理结果是否达到要求;⑥事故处理结论;⑦提交处理方案。
如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，需要进行处理，可采用什么处理方法，处理后应满足哪些要求?
标准答案：对该质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
处理的基本要求是：
①处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。
②重视消除事故原因。
③注意综合治理。
④正确确定处理范围。
⑤正确选择处理时间和方法。
⑥加强事故处理的检查验收工作。
⑦认真复查事故的实际情况。
⑧确保事故处理期的安全。
1)验收条件：①完成建设工程设计和合同规定的内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤按设计内容完成，工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求，并按合同规定完成了协议内容。
2)基本要求：①质量应符合统一标
模拟试题
一、单项选择题(共70题,每题1分,共70分,在每小题列出的四个备选项中只有一个最符合题意,请将其代码填写在题后括号内,错选、多选或未选均无分)
第 1 题 父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于()。
A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理
【正确答案】： D
第 2 题 以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是()。
A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标
【正确答案】： B
第 3 题 在编制施工进度计划时，如果合理地考虑()，将有利于提高施工质量、降低施工成本。
A.施工资源的运用 B.施工工期的延长
C.施工队伍的素质 D.施工资金的安排
【正确答案】： A
第 4 题 在对热力管道单项工程的验收中，()是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A.水压试验 B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料
【正确答案】： B
第 5 题 不属于必须实施监理的工程是()。
A.使用国债的工程 B.国家重点工程
C.成片开发的住宅小区 D.利用外资的项目
【正确答案】： A
第 6 题 债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做()。
A.保证
B.抵押 C.留置 D.质押
【正确答案】： D
第 7 题 工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是()。
A.公民 B.法人 C.个体工商户 D.其他社会组织
【正确答案】： B
第 8 题 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()。
A.EPC承包 B.联合体承包
C.D-B承包 D.CM总承包
【正确答案】： A
第 9 题 按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是()。
A.进行项目结构分析 B.确定项目工作编码 B.编制各层进度计划 D.进行进度计划系统的结构分析
【正确答案】： A
第 10 题 对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是()。
A.《中华人民共和国建筑法》 B.《中华人民共和国招投标法》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《建设工程监理范围和规模标准规定》
【正确答案】： D
第 11 题 按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为()X100%。
A.净用量/总用量 B.净用量/损耗量 C.损耗量/总用量 D.损耗量/净用量
【正确答案】： D
第 12 题 下列()不是实木复合地板按结构分类。
A.三层复合实木地板 B.多层实木复合地板
C.细木工板复合实木地板 D.粗木工板复合实木地板
【正确答案】： D
第 13 题 价值工程中的总成本是指()。
A.生产成本 B.使用成本 C.使用和维护费用 D.产品寿命成本
【正确答案】： D
第 14 题 在施工人力资源管理中，提倡员工采取主动行动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩属于()。
A.编制组织和人力资源规划
B.组织项目管理班子人员的获取
C.管理项目管理班子的成员
D.团队建设
【正确答案】： C
第 15 题 当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。
A.全部免除责任 B.不能免除责任
C.部分免除责任
D.由相对方决定是否免除责任
【正确答案】： B
第 16 题 政府部门对工期的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，()应该承担其可能引起的工期、费用的变化。
A.政府部门
B.承包人
C.业主
D.施工总承包管理单位
【正确答案】： C
第 17 题 建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()。
A.抽样检测
B.全数检验
C.无损检测
D.见证取样检测
【正确答案】： A
【参考解析】： 《建筑工程施工质量验收统一标准规范》(GB50300-2001)3.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
第 18 题 某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10%，则该机械的台班折旧费为()。
A.80
B.90
C.100
D.110
【正确答案】： B
【参考解析】： 台班折旧费=机械预算价格*(1-残值率)/耐用总台班数则100000*(1-10%)/1000=90
第 19 题 某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可()确定变更价款。
A.按合同已有价格
B.参照合同价格
C.由承包人提出价格，发包人确认后
D.由承包人提出价格，工程师确认后
【正确答案】： B
第 20 题 下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是()。
A.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换
B.构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换
C.构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换
D.相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换
【正确答案】： B
第 21 题 某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为()万元。
A.1000
B.1100
C.87
5D.1200 【正确答案】： A 【参考解析】： 800*0.2+800*0.5+800 第 22 题 在工程索赔中，电话记录()。
A.不可以作为索赔证据
B.可以作为索赔证据
C.只能作为索赔参考
D.是索赔的物证
【正确答案】： B
第 23 题 总时差指的是()。
A.最早开工时间与最迟结束时间的差
B.在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间
C.完成工期的最大期望时间
D.最迟开工时间与最早结束时间的差
【正确答案】： B
【参考解析】： 总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。
第 24 题 既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是()。
A.支票结算
B.银行本票结算
C.银行汇票结算
D.委托收款结算
【正确答案】： D
第 25 题 在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由()组成。
A.人工费、材料费、机械使用费
B.人工费、材料费、机械使用费、管理费
C.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润
D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金
【正确答案】： C
第 26 题 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为()。
A.1%
B.3%
C.5%
D.7%
【正确答案】： D
第 27 题 建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是()。
A.有符合国家规定的注册资本
B.有国家税务机关的有关证明
C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D.法律、行政法规规定的其他条件
【正确答案】： B
第 28 题 下列事实中，发生不当得利的事实有()。
A.养子女给其生父母的赡养费
B.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料
C.给付因赌博而欠的钱款
D.售货员找零时多找给顾客的钱
【正确答案】： D
第 29 题 物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、()等造成的人身伤害。
A.砸伤
B.碾压
C.挤压
D.坠落
【正确答案】： A
第 30 题 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是()。
A.业主的要求
B.工程设计者的要求
C.时代的要求
D.民工的要求
【正确答案】： C
第 31 题 价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为()。
A.V=F/C
B.V=C/F C.F=V/C
D.F=C/V
【正确答案】： A
第 32 题 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。
A.数据处理
B.点对点信息技术
C.基于网络的信息处理平台
D.信息处理工作平台
【正确答案】： C
第 33 题 大理石的化学性质是()。
A.酸性石材
B.碱性石材
C.中等硬度石材
D.中性石材
【正确答案】： B
【参考解析】： 因为大理石的主要化学成分是CaCo3和Mg Co3，它的化学性质是碱性的。所以大理石按化学性质分类属于碱性石材。
第 34 题 工程项目管理风险是指可能出现的()的不确定因素。
A.影响项目目标实现
B.影响项目风险控制
C.影响项目团队建设
D.影响项目组织协调
【正确答案】： A
第 35 题 在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按()方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。
A.系统管理
B.WBS
C.项目管理
D.目标管理
【正确答案】： D
第 36 题 以下属于项目目标的过程控制的是()。
A.进行任务分工、规定工作流程
B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较
【正确答案】： D
第 37 题 以下()属于分包人安全生产责任之一。
A.对本施工现场的安全工作负责
B.对承包项目的安全负责
C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系 D.制定并执行分包项目的安全生产制度
【正确答案】： A
第 38 题 在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是()。
A.合同管理
B.投资控制
C.质量控制
D.安全管理
【正确答案】： C
第 39 题 建设工程合同应当采用()。
A.书面形式
B.口头形式
C.书面形式为原则，口头形式例外
D.口头形式为原则，书面形式例外
【正确答案】： A
第 40 题 人身安全控制计划方面的风险属于()风险。
A.组织
B.经济与管理
C.工程环境
D.技术
【正确答案】： B
第 41 题 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于()的涂料。
A.油性基料
B.酸性基料
C.中性基料
D.碱性基料
【正确答案】： A
第 42 题 安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括()。
A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关
B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关
C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关
D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关
【正确答案】： A
第 43 题 石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经()检测确认。
A.国家检测机构
B.省级检测机构
C.当地检测机构
D.法定检测机构
【正确答案】： D
【参考解析】： 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)3.2.2花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确认，其弯曲强度不应小于8.0MPa。
第 44 题 根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商()。
A.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行
B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款
C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令
D.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令
【正确答案】： B
第 45 题 财务评价是根据()，计算和分析项目的盈利状况。
A.预期市场价格
B.现行市场价格
C.历史市场价格
D.影子价格
【正确答案】： B
第 46 题 在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由（）来界定。
A.招标文件中的发包范围
B.投标文件
C.招标文件
D.施工合同
【正确答案】： D
第 47 题 下列合同中，属于从合同的是()。
A.买卖合同
B.借款合同
C.保证合同
D.承揽合同
【正确答案】： C
第 48 题 结构抵抗变形的能力被称为()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.安全性
【正确答案】： A
第 49 题 事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中()是事故发生的前提。
A.第一类危险源
B.第二类危险源
C.第一、第二类共同作用的结果
D.第一、第二类都不是
【正确答案】： A
第 50 题 假设工作C的紧前工作为A.B，如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。
A.10天
B.11天
C.12天
D.13天
【正确答案】： C
第 51 题 按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为()。
A.有偿合同、无偿合同
B.双方合同、单务合同
C.诺成合同、要物合同
D.要式合同、不要式合同
【正确答案】： B
第 52 题 代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和()三个作用。
A.交叉
B.汇合C.分流
D.断路
【正确答案】： D
第 53 题 下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是()。
A.离婚案件
B.涉及商业秘密的案件
C.当事人申请不公开的案件
D.普通建设工程纠纷
【正确答案】： D
第 54 题 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日
B.15日
C.30日
D.60日
【正确答案】： B
第 55 题 从主体上看，债权是()。
A.相对权
B.绝对权
C.对人权
D.对世权
【正确答案】： C
第 56 题 施工进度控制的经济措施涉及的内容是()。
A.施工人员的奖金发放计划
B.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施
C.对工作人员的培训计划
D.施工过程的项目资金预算计划
【正确答案】： B
第 57 题 工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。
A.1
5B.16
C.17
D.18 【正确答案】： A
第 58 题 风险是指损失的()。
A.确定性
B.可能性
C.不可能性
D.不确定性
【正确答案】： D
第 59 题 检验批应由()组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
A.施工单位项目负责人
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师
D.监理工程师
【正确答案】： D
第 60 题 有形磨损的局部补偿形式适用于()。
A.可消除性的有形磨损
B.不可消除性的有形磨损
C.第一种无形磨损
D.第二种无形磨损
【正确答案】： A
第 61 题 政府对工程质量的监督管理的主要目的是()。
A.保证工程使用安全和环境质量
B.保证招标投标活动的公开进行
C.保证建设资金的合理使用
D.保证招标投标活动的合法性
【正确答案】： A
第 62 题 反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是()。
A.职能分工表
B.任务分工表
C.项目结构表
D.项目编码表
【正确答案】： A
第 63 题 功能价值V的计算可分为功能成本法和()。
A.方案估算法
B.功能指数法
C.强制确定法
D.多比例评分法
【正确答案】： B
第 64 题 下列权利中属于著作财产权的是()。
A.发表权
B.署名权
C.修改权
D.发行权
【正确答案】： D
第 65 题 根据《建设工程施工合同示范文本》，下列关于工程进度管理的论述正确的是()。
A.承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和总工作天数
B.工程竣工通过验收后，实际竣工的日期为工程移交的日期
C.由于非承包入的原因造成的实际进度与计划进度不符时，其后果由发包人承担责任
D.承包人完成施工任务后的28天内，由工程师提出竣工验收报告
【正确答案】： C
第 66 题 如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。
A.工程施工阶段
B.工程投标阶段
C.工程设计阶段
D.施工准备阶段
【正确答案】： B
第 67 题 某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于()事故。
A.人员伤亡
B.死亡
C.重大伤亡
D.特大伤亡
【正确答案】： C
第 68 题 玻璃卡普隆板分类中不包括()。
A.中空板
B.实心板
C.波纹板
D.网格板
【正确答案】： D
第 69 题 要约的生效时间是()。
A.到达受约人时生效
B.发出时生效
C.到达受约人的第二天生效
D.受约人发出承诺前
【正确答案】： A
第 70 题 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是()。
A.由承包商提出，经发包商确认
B.发包商直接发出变更指令
C.执行合同中相应项目的综合单价
D.由工程师提出，经发包商确认
【正确答案】： A
二、多项选择题(共25题,每题2分,共50分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项符得0.5分)
第 71 题 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括（）。
A.在运往工地过程中材料的损耗量
B.直接使用在工程实体上的材料的净用量
C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量
D.在施工现场的材料报废量
E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量
【正确答案】： B,C,E
第 72 题 施工合同跟踪的依据是（）。
A.施工合同
B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
C.管理人员对现场情况的直观了解
D.依据合同而编制的各种计划文件
E.有关施工合同的法律和法规文件
【正确答案】： A,B,C,D
第 73 题 小李是某建筑项目的信息员，最近公司正在进行项目信息规划，对项目信息管理提出了系统化要求，并要求每个项目均有信息管理手册。
通常建设工程项目实施阶段管理与系统可分为（）。
A.业主方管理
B.设计方管理
C.施工方管理
D.供货方管理
E.运行阶段管理
【正确答案】： A,B,C,D
背景材料：
一个商业地产项目，处在闹市中，施工场地非常有限，而且周围都是高档的居民区。项目建设方要求承包单位必须在不发生质量事故的前提下，尽一切办法
保证安全文明施工。
根据上述背景。回答 74～77 题。
第 74 题 施工质量事故处理的依据包括（）。
A.质量事故的实况资料
B.有关合同及合同文件
C.有关的技术文件和档案
D.相关的法规
E.当事人的要求
【正确答案】： A,B,C,D
第 75 题 施工安全技术保证由（）四种类别构成。
A.专项工程
B.专项技术
C.专项机构
D.专项管理
E.专项治理
【正确答案】： A,B,D,E
第 76 题 施工安全管理目标实施主要内容中“三消灭”只指（）。
A.消灭违章指挥
B.消灭违章作业
C.消灭“惯性事故”
D.消灭障碍物
E.消灭安全隐患
【正确答案】： A,B,C
第 77 题 下列哪项符合施工现场安全防护布置。（）
A.施工临边，洞口交叉、阳台等临边防护，必须采用密目式安全立网全封闭，作业层要另加防护栏杆和18cm高的踢脚板
B.通道口设防护栅的防护栅应当不小于5cm厚的木板
C.预留洞口用木板全封闭防护，对于短边不超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护拦杆
D.电梯井口设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层(不大于10米)设置一道安全平网
E.楼梯边设1.2m高的定型业化，标准化有的防护栏杆，18cm高的踢脚板
【正确答案】： A,B,D,E
第 78 题 编制机械台班定额时需要拟定机械工作的正常施工条件，具体包括（）。
A.拟定施工机械的作业方法
B.确定施工机械的工作班制度
C.确定工作地点的合理组织
D.确定配合机械作业的施工小组的组织
E.确定施工机械的净工作效率
【正确答案】： A,B,C,D
第 79 题 不可接受的损害风险通常是指（）。
A.超出了人们的判断能力的限度
B.超出了人们普遍接受的要求
C.超出了建设工程项目的总体规划
D.超出了组织的方针、目标和规章制度
E.超出了法律、法规和规定的要求
【正确答案】： B,D,E
第 80 题 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤内容具体有（）等。
A.调查研究和收集资料
B.编制各层(各级)进度计划
C.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划
D.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者
E.若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目总设计师
【正确答案】： A,B,C
第 81 题 索赔证据应该具有（）。
A.真实性
B.实时性
C.全面性
D.独立性
E.有效性
【正确答案】： A,C,E
第 82 题 不可接受的损害风险通常是指（）。
A.超出了人们的判断能力的限度
B.超出了法律、法规和规定的要求
C.超出了组织的方针、目标和规章制度等
D.超出了人们普遍接受的要求
E.超出了建设工程项目的总体规划
【正确答案】： B,C,D
第 83 题 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。
A.九运输损耗费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.施工机械安拆费
【正确答案】： B,C,D
【参考解析】： 直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
第 84 题 建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。
A.设计阶段
B.决策阶段
C.实施阶段
D.保修阶段
E.使用阶段
【正确答案】： B,C,E
第 85 题 工作活动的相关信息可包括以下方面（）。
A.正在执行工作的工作期限和频次
B.已接受此项工作的人员的培训
C.可能使用的手持动力工具
D.工作期间所用到或所遇到的物质
E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况
【正确答案】： A,B,E
第 86 题 现场环境保护的意义是（）。
A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要
B.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求
C.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰，保证施工顺利进行的需要
D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要
E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一
【正确答案】： A,B,C,D
第 87 题 索赔的起因通常有（）。
A.合同对方违约
B.合同错误
C.合同变更
D.工程环境变化
E.承包人违约
【正确答案】： A,B,C,D
第 88 题 施工质量事故按责任原因可分为（）。
A.施工质量事故
B.严重施工质量事故
C.重大施工质量事故
D.指导责任事故 E.操作责任事故
【正确答案】： D,E
第 89 题 属于实施性施工进度计划的有（）。
A.项目施工的年度施工计划
B.项目施工总进度规划
C.项目施工总进度计划
D.项目施工的月度施工计划
E.项目施工的旬施工作业计划
【正确答案】： D,E
【参考解析】： 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工进度计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。
第 90 题 信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（）。
A.信息存储数字化和存储相对分散
B.信息处理和变换程序化
C.信息获取便捷
D.信息保密性好
E.信息流扁平化
【正确答案】： B,C,E
第 91 题 属于操作责任事故的是（）。
A.施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工
B.工序未执行施工操作规程
C.材料配方失误
D.无证上岗
E.违背施工程序指挥施工
【正确答案】： B,D
【参考解析】： 施工质量事故按责任原因分类
(1)指导责任事故，如施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工;材料配方失误;违背施工程序指挥施工等。
(2)操作责任事故如工序未执行施工操作规程;无证上岗等。
背景材料：
北京某建筑工程公司承建某高校图书馆工程，并作为工程总承包方与业主签订了施工合同，同时也收到了业主的监理通知，该公司经理张某制做了施工组织设计并报监理工程师批准。
根据上述背景。回答 92～96 题。
第 92 题 北京某建筑工程公司作为工程总承包方的管理任务有（）。
A.负责整个工程的施工安全
B.负责整个工程的进度控制
C.负责整个工程的投资控制
D.负责施工资源的供应组织
E.负责整个工程的质量控制
【正确答案】： A,B,D,E
第 93 题 对该公司而言，成本加酬金合同与固定总价合同比较，工程的（）。
A.风险较低
B.风险较高
C.利润有保证
D.利润无保证
E.施工积极性高
【正确答案】： A,C,E
第 94 题 在实施监理前，该公司收到业主的通知内容应包括（）。
A.工程监理单位
B.监理单位项目负责人姓名
C.监理的内容
D.监理的期限
E.监理的权限
【正确答案】： A,C,E
第 95 题 在张某的施工组织设计文件编制时，应全面考虑（）。
A.合同条件
B.业主的资金筹措情况
C.项目的结构特点
D.项目运营后的经济效果
E.项目所在地的地质水文情况
【正确答案】： A,C,E
第 96 题 张某的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。
A.施工质量控制
B.施工进度控制
C.工程合同管理
D.项目投资控制
E.工程信息管理
【正确答案】： A,B,C,E
1.在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是()。
A.项目总监理工程师
B.项目总工程师
C.施工方项目经理 D.设计方项目经理
2.关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是()。
A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配
B.可以通过招标来获取特定的人员
C.必须在组织内部安排人员
D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员
3.项目管理最基本的方法论是项目目标 的()。
A.静态控制
B.动态控制
C.主动控制
D.被动控制
4.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。
A.2B.3C.4D.5
5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是()。
A.投资目标
B.成本目标
C.概算目标
D.预算目标
6.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的()。
A.法律责任
B.违约责任
C.赔偿责任
D.连带责任
7.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A.施工单位搭设的临时设施费
B.危险作业意外伤害保险费
C.生产工人劳动保护费
D.已完工程和设备保护费
8.某分项工程的直接工程费仅为人工费，元材料费和机械费，其人工费为600万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为则，利润率为则，则该分项工程的不含税造价为()万元。
A.819
B.809
C.960
D.1050
9.施工成本核算的基本环节中，不包括()
A.衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价
B.计算出施工费用的实际发生额
C.计算出该施工项目的总成本和单位成本
D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配
10.施工成本控制的实施步骤为()
A.预测、分析，B.比较，C.纠偏，D.检查
E.分析，F.检查，G.预测，H.比较，I.纠偏
J.比较，K.分析，L.预测，M.纠偏，N.检查
O.比较，P.预测，Q.分析，R.检查，S.纠偏
11.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是()。
A.会计核算主要是成本核算
B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算
C统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映
D.业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点
12.某土方工程，工程量清单的工程量为1100m3，合同约定的综合单价为16元/m3，且实际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为15元/m3.经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m3，则该土方工程的价款为()。
A.1.76万元
B.1.6万元
C.1.5万元
D.1.65万元
13.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是()。
A.分段结算的工程，可按月预支工程款
B.按月结算的工程，不需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付
D.只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算
14.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25 万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别
为700m2、500m2则该月工程师应签证的工程款为()。
A.23万元
B.21.85万元
C.22.6万元
D.25万元
15.分部分项工程量清单的项目编码由()位组成。
A.1
2B.1
1C.10
D.9
16.在进行措施项目计价时，投标人()。
A.不得对措施项目清单做任何调整
B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
17.生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m??，则其产量定额为()。
A.0.51m/工日
B.1.54m/工日
C.1.95m/工日
D.4.62m/工日
18.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将()。
A.拖延△
B.拖延△+TF
C.拖延△-TF
D.拖延TF-△
25.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。
A.工程施工阶段
B.工程投标阶段
C.工程设计阶段
D.施工准备阶段
26.施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照()进行的分类。
A.检验方式
B.检验对象
C.检验方法
D.检验内容
27.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为()。
A.合格或不合格
B.优、良或不合格
C.优、良、合格或不合格
D.优良或不合格
28.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经()签署意见。
A.监理工程师
B.业主技术负责人
C.施工企业技术负责人
D.总监理工程师
29.在施工期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于()。
A.在建工程施工质量事故
B.操作责任事故
C.指导责任事故
D.竣工工程施工质量事故
30.以下关于质量控制的说法正确的是()。
A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作
B.在建造行业指对工作活动的监控
C.质量控制与质量管理是同一的D.要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的31.政府对建设工程质量监督的职能()。
A.包括监督工程参与主体各方的质量行为，但不包括检查工程实体的施工质
量
B.包括检查工程实体的施工质量，但不包括监督工程参与主体各方的质量行为
C.既不包括监督工程参与主体各方的质量行为，又不包括检查工程实体的施工质量
D.既包括监督工程参与主体各方的质量行为，又包括检查工程实体的施工质量
32.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这体现了()的原则。
A.以顾客为关注对象
B.以顾客为关注焦点
c.以组织为关注对象
D.以组织为关注焦点
33.在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()。
A.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
B.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
C.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
D.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
34.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。
A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员!
B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
35.建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑：()。
A.立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护
B.决策、论证、报批、实施、检查、评比等
C.开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判
D.施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地
36.安全生产是指()。
A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态
B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动
C.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的工作
D.杜绝重特大人身伤亡事故，确保生产顺利进行的激励机制
37.安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括()。
A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关
B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关
C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关
D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关
38.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全保证计划外，还必须制定()的安全技术措施。
A.单位工程或分部分项工程
B.单项工程或单位工程
C.单位工程或分部工程
D.分部工程或分项工程
39.坍塌事故中包括()
A.基坑边缘落入坑内
B.基坑边坡滑坡
C.基坑支护结构位移 D.基坑被水淹没
40.下列说法申错误的是()
A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理
D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任
41.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括()
A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定
B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D.总监理工程师和工程师代表负责制
42.热处理是固体废物的一种处理方式，下列哪项固体废物处理方式不属于热处理方法()。
A.焚烧
B.热解
C.熔烧
D.脱水干燥
43.施工合同示范文本中一般不包括的是()
A.协议书
B.通用条款
C.补充条款
D.专用条款
44.施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由()承担责任。
A.发包人
B.工程师
c.工程师与承包人共同
D.承包人
45.施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是()。
A.检查检验不合格时，双方分担承担费用
B.检查检验不合格时，发包人承担费用
C.检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延
D.检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延
46.劳务分包合同中，劳务分包人应()。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
47.针对承包的工程任务，合同跟踪以()等方面为对象。
A.工程质量、工程进度、工程数量、工程成本
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
48.工期索赔，一般指()要求延长工期
A.分包人向业主或者分包人向承包人
B.承包人向业主或者分包人向承包人
C.承包人向业主或者承包人向分包人
D.业主向承包人或者分包人向承包人
49.平行发包模式在进度控制方面的特点是()。
A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利
B.招标次数较少，对进度控制有利
C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利
D.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期
50.采用施工总承包管理模式，一般情况下，()。
A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可
C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任
51.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。
A.工程量小、工期短，施工过穗中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C.工程结构和技术简单，风险小
D.合同条中有对承包商单方面保护的条款
52.在选择工程分包人时，监理人有()
A.决定权
B.认可权国
C.建议权
D.咨询权
53.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和()资源。
A.成本
B.质量
C.信息
D.合同
54.信息管理部门负责与()协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。
A.项目经理
B.监理人员
C.业主方
D.其他工作部门
55.建设工程项目信息编码由一系列()组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。
A.符号和数字
B.字母和数字
C.字母和符号
D.文字和符号
56.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密
性。
A.信息处理和变换的程序化
B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化
D.信息存储数字化和存储相对集中
57.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()
A.EPC承包
B.联合体承包
C.D-B承包
D.CM总承包
58.下列选项中，反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具是()
A.项目结构图
B.工作流程图
C.任务分工表
D.组织结构图
59.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行()的行为进行监督和管理。
A.建筑工程质量标准
B.建设合同
C.工程建设强制性标准
D.设计标准
60.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是()。
A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
61.对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为()。
A.1%
B.3%
C.5%
D.7%
62.下列费用中，不属于施工项目间接成本的是()。
A.管理人员工资
B.差旅交通费
C.施工措施费
D.办公费
63.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式是()编制施工成本计划。
A.按施工成本组成B.按子项目组成C.按工程进度
D.按合同结构
64.用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示()。
A.成本偏差
B.进度偏差
C.累计偏差
D.局部偏差
65.按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指()的索赔款额。
A.总包商向分包商
B.分包商向总包商
C.分包商向发包人 D.发包人向分包商
66.下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是()。
A.可调工料单价法不受时间价值的影响
B.固定综合单价法受时间价值的影响
C.固定综合单价法不包含风险费用
D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便
67.在工程量清单包含的内容中，()是工程量清单的核心。
A.零星工作项目表
B.其他项目清单
C.措施项目清单
D.分部分项工程量清单
68.以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是()。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
答案：
1.C 2.C3.B4.D5.B
6.C 7.B8.C9.A10.C
11.B12.B 13.A 14.B.15.A
16.C17.B 18.C 19.C 20.C.21.D22.C23.B 24.C25.B
26.A27.A28.D 29.A30.D
31.D32.B33.C 34.B35.A.36.A37.A38.A 39.B40.C.41.C
42.D
43.C
46.D
47.A
48.B
51.D
52.B
53.C
56.B
57.A
58.D
61.D
62.C
63.B
66.D
67.D
68.B
44.D
45.D 49.D
50.C.54.D
55.A 59.B.60.C 64.B
65.C 23
