安徽造价员《基础知识》,第八章_造价员基础知识第7章

安徽造价员《基础知识》,第八章由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“造价员基础知识第7章”。

第八章 建设工程施工阶段工程造价的控制与调整

第一节

施工预算与工程成本控制

一、单项选择题

1.施工预算是指在工程施工前，施工企业编制的确定拟建工程所需人工、材料、施工机械台班数量和费用的指标，是用于企业（）的技术经济文件。.外部管理.内部管理.招标管理.投标管理 2.施工预算是依据（）编制的。

.预算定额.时间定额.施工定额.消耗定额

3.以实物消耗量反映建筑工程经济效益的施工预算编制方法是（）。.工料单价法.实物法.总合单价法.实物金额法

4.一般施工预算应低于施工图预算工日数的10%-15%，这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10%左右的（）。

.人工增值.机械幅度差.人工幅度差.人工调整值

5.编制（）有两种方法，一种叫“实物法”，另一种叫“单价估价法”。.投资估算.设计概算.施工预算.工程决算

6.下列关于施工预算说法正确的是（）。

.施工预算是进行工程结算的依据.预算定额是施工预算的编制依据

.施工预算编制人是建设单位.施工预算是加强施工班组经济核算的依据 7.在编制施工预算时，不包括（）。

.收集并熟悉施工预算编制资料.工程量计算.取费计算工程造价.套用施工定额 8.在施工过程中，人工费的控制主要是通过（）来解决。.控制支出和按实签证.开源节流.控制支出和提高效率.节省用工

二、多项选择题

1.施工预算的编制依据有（）。

.经过会审的施工图纸.施工定额.施工方案.招标文件 E.施工合同

2.施工预算的编制内容有（）。

.计算工程量.套用施工定额.人工、材料机械台班用量分析和汇总.计取利润 E.计取税金

3.施工预算的作用有（）。

.是施工企业投标报价的依据.是施工企业向班组签发任务单的依据.是施工企业限额领料的依据.是施工企业控制工程成本的手段 E.是编制标底的依据 4.编制施工预算有两种方法，分别是（）。

.实物法.工料单价法.综合单价法.单价估价法 E.实物金额法

5.施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算的费用不包括（E）。

.直接费.间接费.利润.税金 E.规费

第二节 工程变更与合同价的调整

一、单项选择题

1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。

.工程师确认，发包方签发工程变更指令.发包方确认，工程师签发工程变更指令.工程师确认并签发工程变更指令.发包方确认并签发工程变更指令

2.工程变更确认的一般过程是（）。

.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更 3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。

.工程尚未开始.工程施工前准备.工程正在施工.工程已完工

4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。.变更的相应图纸与说明.工程量清单.变更价款.概算造价

5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。.7.14.20.30 6.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。.设计变更.施工条件变更.进度计划变更.工程项目变更

7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。

.发包方.工程师.设计方.工地负责人

8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（）。.发包方审查.工程师审查

.发包方和承包方之间协商.工程师和承包方之间协商 9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（）。.发包方分担或分享.工程师分担或分享

.承包方分担或分享.发、承包双方另行约定分担或分享 10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。.7.10.14.28 11.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

.合同中类似的价格执行.当地权威部门指导的价格执行

.监理工程师提出的价格执行.承包商提出的价格，工程师确认后执行 12.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

.合同中类似的价格执行.合同中已有的价格执行

.工程师指定的价格执行 ．当地权威部门发布的指导价执行 13.工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（）。.有权不执行变更.无条件执行变更.听从业主指令.听从工程师指令

14.当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（）。

.材料单价.市场单价.综合单价.部分费用单价

15.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）..承包人更改施工组织设计.现场施工机械损坏而延误工期

.实际完成的工程量超出合同规定的工程量.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化

16.施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前，应由（）。.工程师确认数量和价格且发包人签字同意.发包人确认数量和价格且工程师签证

.工程师确认数量和价格并签字同意.发包人确认数量和价格并签字同意

二、多项选择题

1.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（E）。.设计变更.施工条件变更.进度计划变更.材料单价变更 E.工程量清单中未包括的“新增工程”

2.工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（E）。.业主方对项目提出新的要求.由于现场施工环境发生了变化

.发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延.由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延

E.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减 3.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有（E）。

.分析提出的工程变更对项目目标的影响.分析提出的工程变更对项目结构的影响.分析有关的合同条款和会议、通信记录.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计

E.初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求

4.以下属于施工条件变更的是（）。

.设计对基础垫层加厚.厂房基础下发现流沙或淤泥层.隧洞开挖中发现新的断层破碎.材料单价变更 E.机械台班单价变更

5.承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。

.审查批准.提出追加投资建议.提出追加工程量建议.提出追加工日建议 E.提出追加材料消耗量建议

6.国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有（E）。

.暂时停止施工.控制施工进度

.采用浮动单价计算变更价款.采用成本加酬金计算变更价款 E.保存完整的变更实施记录和照片

7.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（E）。

.现场施工机械损坏而延误工期.发包人更改承包人的施工组织设计

.因发包人原因并经承包人同意顺延工期.实际完成的工程量超出合同规定的工程量 E.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化

8.变更合同价款按下列（）进行。

.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行.合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 9.国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下（E）对策。.控制施工进度，等待变更谈判结果

.争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿.采用单价合同方式，避免价格谈判中的争执.承包商自做主进行工程变更，挽回损失

E.收集完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备 10.工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有（）。.当工程量清单中工程量有误

.工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%.工程变更引起实际完成的工程量增减超过合同中约定的幅度时.人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%的 E.施工当中发生可以预见风险的

第三节

工程索赔

一、单项选择题

1.索赔的性质属于（）。

.经济补偿行为.经济惩罚行为.责任追究行为.纠纷诉讼行为

2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。

.发包人向供应商.承包人向供应商.发包人向承包人.承包人向发包人 3.要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）。.客观性.合法性.合理性.方向性

4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。.补偿索赔.综合索赔.单项索赔.道义索赔

5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（）。.合同规定的索赔.非合同规定的索赔.综合索赔.道义索赔

6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于（）。.合同规定的索赔.非合同规定的索赔.综合索赔.道义索赔

7.监理（业主）在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。

.30.28.14.15 8.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。

.48.36.24.12 9.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（）。

.只能进行费用索赔.只能进行工期索赔.可以进行费用和工期索赔.不能进行任何索赔

10.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。

.7.14.21.28 11.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。.4.8.12.24 12.在工程索赔的实践中，以下（）费用允许索赔。.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用.承包商进行索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 13.工期索赔的计算方法有（）。

.总费用法.分项法.因素分析法.网络分析法

14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。.0.7.3.7.4.7.5.2 15.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。.1.5.0.9.1.2.3.6 16.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（）元。.1260.1263.6.1372.2.1474.2 17.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为（）天。

.1.4.17.14 18.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。.10600.10200.11600.12200 19.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000 m，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因

3出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m，则施工方可提出的工期索赔为（）天。

.1.4.17.14 20.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。.索赔实际上是一种经济惩罚行为.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益.索赔和反索赔具有同时性

.索赔可以给承包人带来额外的报酬

二、多项选择题

1.索赔的作用有（）。

.有助于促进双方加强内部管理，严格履行合同

.有助于双方提高管理素质，加强合同管理，维护市场正常秩序

.有助于双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法和技巧.有助于工程造价的合理确定 E.有利于惩罚被索赔人

2.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（E）。.人民币升值.施工进度变化

.施工图纸的变更.施工机械发生故障 E.施工现场条件变化

3.由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（E）。.地基变化索赔.工期延长索赔.暂停施工索赔.经济补偿索赔 E.业主违约索赔

4.按施工索赔的目的可分为（E）。

.地质变化索赔.加速施工索赔.经济索赔.道义索赔 E.工期索赔

5.按照索赔的有关当事人分类，可分为（E）。.工程承包商同业主之间的索赔.总承包商同分包商之间的索赔.分包商同业主之间的索赔.承包商同供货商之间的索赔 E.供货商同业主之间的索赔

6.按索赔的处理方式可分为（E）。

.经济索赔.工期索赔.单项索赔.分项索赔 E.综合索赔

7.在工程索赔的实践中，以下（）费用不允许索赔。.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用.承包商进行对索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过6小时 E.不可抗力

8.在工程索赔的实践中，允许索赔的内容有（E）。

.监理（业主）未能及时向承包商提供所需指令所发生的损失.由于业主原因延期开工所发生的损失.承包商进行索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时所发生的损失 E．地质条件发生变化所发生的损失 9.采取综合索赔时，承包商必须事前征得工程师的同意，并提出的证明是（E）。.综合索赔方法优于其他方法.承包商的投标报价是合理的.实际发生的总成本是合理的.承包商具有索赔能力

E.承包商对成本增加没有任何责任

10.以下是工期索赔计算方法的是（）。

.比例法.相对单位法.网络分析法.平均值计算法 E.总费用法

第四节

工程价款结算

一、单项选择题

1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。.10.15.7.14 2.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。

.5%～25%.10%～25%.5%～30%.10%～30% 3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。.7.10.14.28 4.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。

.半个月内.1个月内.1 个半月内.2个月内

5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。.7.10.14.28 6.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。.因业主提出的设计变更而增加的工程量.因承包商原因造成工程返工的工程量.因延期开工造成施工机械台班数量增加.因地质原因需要加固处理增加的工程量

7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（）。

.按季结算与支付.按年结算与支付.分段结算与支付.目标结算与支付 8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。.7.10.14.28 9.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。

.因发包人原因造成返工的工程量.因承包商原因造成返工的工程量.因不可抗力造成返工的工程量

.因不利施工条件造成返工的工程量

10.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。.7.10.14.28 11.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。.按实际计量.按图纸计量.不予计量.双方协商计量

12.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进度款。.30%～60%.60%～90%.10%～90%.30%～90% 13.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

.14.28.15.30 14.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

.业主.承包商

.总承包商.监理咨询机构

15.竣工结算的方式不包括（）。

.单位工程竣工结算.单项工程竣工结算

.建设项目竣工总结算.分部分项工程竣工结束 16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。.业主.承包商

.总承包商.监理咨询机构

17.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

.竣工验收资料.造价对比资料.工程竣工图.竣工结算报告

18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。

.500万元以下.500万～2000万元.2000万～5000万元.5000万以上

19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

.20.45.60.30 20.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

.20.30.45.60 21.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。.工程量清单报价书和设计变更通知单等.施工预算书和材料价格变更文件等.材料限额领料单.工程现场会议纪要

22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。.14.28.15.30 23.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。

.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价.落实工程索赔价款和按图核实工程造价.落实设计变更签证和按图核实工程数量.落实工程价款签证和按图计算工程数量

24.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量为120万m³，则该月应结工程款为（）万元。.240.237.5.228.236.6 25.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工程结算款为（）元。.28650.27000.28800.28500 26.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。

.乙方仍应设法继续施工

.乙方如停止施工则应承担违约责任.乙方可停止施工，甲方承担违约责任.乙方可停止施工，由双方共同承担责任

27.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。.不可撤销的信用证.可撤销的信用证

.不可撤销的商业保函.可撤销的商业保函

28.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（）。.卖方信贷.买方信贷.商业发票.商业汇票

二、多项选择题

1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（E）。

.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。.按月结算与支付.分段结算与支付.按季结算与支付

.按形象进度结算与支付

3．竣工结算的方式有（）。

单位工程竣工结算.单项工程竣工结算.建设项目竣工总结算.分项工程竣工结算 E．分部工程竣工结算

4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（E）。.是建设单位组织竣工验收的先决条件.是加速资金周转的重要环节

.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标

5.竣工结算编制的依据包括（）。.全套竣工图纸

.材料价格或材料、设备购物凭证.双方共同签署的工程合同有关条款.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告

6.工程竣工结算的审核一般从以下（E）入手。

．核对合同条款.落实设计变更签证.按图核实工程数量.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取

7.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。

.预付款.阶段付款.最终付款.进度付款 E.竣工付款 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。

.卖方信贷.买方信贷.商业发票.商业信用 E.商业汇票

第五节

工程造价争议的解决

一、单项选择题

1.将一切造价纠纷通过业主、监理工程师和承包商的共同努力得到解决，既由合同双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过有好商量和妥协达成一致的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。

.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决

2.通过独立和客观的第三方来达成协议，同样可以保持承包商同业主之间的良好商业关系的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。

.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决 3.依据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁委员会应当（）。.由双方协议选定.实行级别管辖.实行地域管辖.实行专属管辖

4.关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。

.采用仲裁方式解决争议，应当双方资源，达成仲裁协议.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理

.不管仲裁协议是否有效，只要双方达成仲裁协议，一方向人民法院起诉，人民法院都将不予受理

.仲裁委员会应当由双方协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖 E.仲裁和诉讼在合同中只能选第一种

5.当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照有关规定向（）申请执行。

.人民法院.原仲裁机构.人民政府.公安机关

6.双方在合同专用条款中约定采用仲裁的方式解决争议，但争议发生后双方达成协议，一致同意通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议时，任何一方均（）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

．可以 ．不可以

．有法院裁决.由仲裁机构裁决

二、多项选择题

1.以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决 E.仲裁或诉讼解决

2.关于仲裁，下例说法正确的是（E）。

.当合同约定了通过仲裁解决争议的。则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议.合同约定通过诉讼解决争议的，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决

.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力.裁决作出后，但是人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理 E.裁决被人民法院依法裁定撤销，但是人就该纠纷可以向人民法院起诉 3.仲裁协议应当具有的内容包括（）。

.请求仲裁的意思表示.仲裁事项

.选定的仲裁委员会.仲裁不成时，选定的人民法院 E.一裁不服时，选定的二裁机构

4.关于诉讼，下例说法正确的是（E）。.当合同中约定通过法院起诉解决争议时，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提出诉讼.合同约定采用仲裁解决争议的，但争议发生后双方同意通过诉讼解决争议时，法院不予受理

.当事人对一审判决不服时，可以在规定的时间内向上一级人民法院提起上诉.当事人对一审判决不服又在规定时间内没有提起上诉的，执行一审判决 E.当事人对一审判决不服时，在规定时间内提起上诉的，则执行二审判决