标准工程施工合同_标准施工合同范本

标准工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“标准施工合同范本”。

工 程 施 工 合 同

合同编号：

项目名称：

委托单位（甲方）：

承接单位（乙方）：

大庆市卓尔装饰设计工程有限公司

监

理：

合同签约时间：

2010年

月

日

合同签约地点：

大庆市

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 的法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。第1条.工程概况：

1.1 工程名称

工程地点 工程范围：

承包形式：包工，部分包料（详见附加明细表）。1.2合同工期 ： 开工日期：2010年 月 日 竣工日期：2010年 月 日

总工期 个月 天，由于天气或其他原因经甲方签字认可工期可相应顺延。1.3质量标准：

按照[国家装饰工程质量标准]进行工序验收达到合格。

本工程竣工验收之日起一个月内工程环保达到合格标准，工程材料必须达到合格，环保，防火。由于乙方原因约定期限内无法达到合格，乙方无条件承担整改治理，或更换材料，并付延迟交工违约金。1.4工程总造价：

合同价款 万元人民币（不含税，只开具普通票据）大写： 元人民币。总造价、工程量、所有单项价格以工程预算内施工报价为依据 第2条组成本合同文件：1、2、3、4、本合同书；

乙方的施工参照工程标准规范提供相关技术文件、图纸、样品、样板等（包括电子版）； 三方确认的工程报价单和预算书；

三方有关此工程的其他洽商、变更等书面文件、协议均视为本合同的组成部分。

以上文件以乙方、甲方和监理确认后为准

2．1效果图 2 套，施工图 2 套；双方签字、盖章后生效。（效果图可延后）

提供时间应为合同签订之日起20天内（不影响施工及工期为前提）。第3条、甲方代表人

3.1甲方代表姓名和职称（职务）： 职称

3.2甲方赋予甲方代表的职权：负责施工阶段工程质量，工期及投资控制，资料及内部协调、安全施工等工作，及时解决现场存在的问题。第4条乙方代表人 乙方驻工地代表： 职务：项目经理 第五条： 甲方工作

5.1甲方负责提供临时暂舍、施工现场的临时用电及临时用水。5.2协调由于对于施工造成附近的营业和居住场所的纠纷。5.3由于甲方提供条件不足，无法正常施工工期应予以顺延。第6条、进度计划

6.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间为：本合同双方签订后三日内 6.2甲方代表批准进度计划的时间：为乙方提供后的2日。第7条、隐蔽工程和中间验收 7.1中间验收部位和时间：

隐蔽工程必须经过甲方和监理的严格签字验收（乙方需提供照片），材料进场验收，部分面层材料封装验收、竣工验收等需验收部分，甲方随时检查。7.2违约责任：

如由乙方进度、工程材料和工程施工有质量问题影响工程整体进度，乙方必须无条件承担停工整顿、返工、改建、逾期交工的违约责任。第8条、计价方式：

以本次合同价为准，根据双方同意，现场工程量由双方确认变动经济签证为准，进行合同外核算。第9条、工程款额度和支付方式： 9.1整体工程总造价为人民币：

支付工程款的方式为3、3、3、1形式。即签订合同后甲方付乙方第一期工程总造价的30%，即 人民币

元，乙方在隐蔽工程结束经甲方验收合格后甲方付乙方工程总造价的30%，即人民币

元，乙方在面层工程结束并经甲方分项验收后甲方付乙方工程总造价的30%，即人民币

元，待完成施工流程要求的所有工程经过甲方和监理验收合格后，甲方支付工程总造价的5%即人民币

元,余下的工程总造价的5%作为工程质保金。

以上甲方的付款前提是乙方必须做到令甲方和监理验收合格后方可实施，否则甲方不但有求权拒绝给付乙方工程款，而且对于甲方和监理验收不合格的地方乙方必须无条件的负责更换材料、返工、直到甲方和监理验收合格为止。9.3甲方违约的责任：

甲方如果不能及时支付工程款，由此而导致的所有损失全部由甲方负责，每逾期一天支付给乙方工程总造价的1%违约金。第10条、保修 10.1保修内容、范围：

乙方所有施工项目及相关材料，除人为造成损失，质保期内无偿修理或更换。乙方必须在甲方提出质保要求的24小时内，提供服务。10.2保修期限：

施工材料质保为 年；施工工程质保为 年。10.3质保金额和支付方法：

甲方暂扣工程总造价5%为预留工程质量保修金，质保期满后，无质量问题质保金无息返还给乙方，但在保修期内出现质量问题时，且乙方未能及时修复而由甲方自行修复的费用，则从质保金中扣除。第11条、争议

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同 意可向工程所在地人民法院起诉。第12条、乙方违约的责任：

1、承包人必须按照发包方和监理人确认的施工方案和施工流程进行施工，如果承包人不按方案执行，由此造成的损失由承包方承担全部的责任。

2、承包方欲将自己承包的部分工作交由第三人完成时需经发包人同意第三人就其完成的工作成果与承包人承担连带责任。

3、承包方未按时完成施工任务的，每延迟一日向发包方支付500元作为违约金；如果因发包方原因拖延工期的，竣工日期相应顺延。

4、因承包方的原因致使建设工程质量不符合本合同约定的，发包人有权要求承包方在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。

5、因承包人的原因致使在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

6、隐蔽工程（如水管、电线、电话线、网线的铺设等等）在隐蔽以前承包人应当通知发包人检查。如果因不通知或通知不及时而造成人身、财产损失由承包方承担赔偿责任。

7、甲方对乙方的施工提供必要的协助，有专人协调；保证乙方用电等施工顺利；如果遇到与施工有关的问题承包方方应友好的给予支持和帮助。

8、施工工具及耗材由乙方自行保管，如果损坏或丢失乙方自行承担，甲方概不负责。

9、由乙方自行制定《施工安全措施》、《施工人员进场须知》，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工如发生人员伤亡、机器毁损等事故，其损失及后果由乙方负责。

10、双方履行合同应本着诚实、信用，如果在履行合同中，发现一方有隐瞒、欺诈行为另一方有权解除合同并要求对方应承担相应的违约责任。

11、承包方应在每天施工完毕休息前清理好工地卫生，（特殊情况除外）甲方会给予支持和配合。

12、施工方向发包方所提供的资质书、证明书、身份证、营业执照等与本工程相关文件必须真实有效。如果施工方提供虚假证明文件施工方负责违约责任。

13、施工进行中，发包方发现工程有偷工减料或故意浪费材料的行为，承包方应赔偿因此给发包方造成的一切损失。

14、如因甲方办公需乙方停工，必须提前一天下发通知，经乙方同意后，并相应做工期顺延签证。并相应做工期顺延签证

15、如因甲方原因包括停水、停电、办公需要、导致突发停工，超过3个小时应给予乙方相应误工补偿。第13条、其他规定：

1、施工期间监督乙方的施工力量、管理水平.确保达到三方确认的工程质量、工期、和施工流程的要求，乙方不符合约定要求，甲方有权责令乙方停工、返工、改建的违约责任，其他因此造成的经济损失均由乙方承担。

2、乙方在施工现场发生的一切人身伤亡安全事故等由乙方自行负责。

3、乙方至少每个月向农民工支付一次工资，乙方如不履行其关于支付农民工工资的承诺。如出现拖欠纠纷导致上访等现象，乙方应按拖欠金额向甲方支付违约金。

4、合同生效日期：签订后即日生效。工程结算完毕合同自行解决。

5、合同份数：本合同一式四份，双方各执两份。第14条、未尽事宜

1、甲方全部支付乙方工程价款后。如甲方要求乙方开具含税发票，甲方应支付含税发票金额的税金，由乙方代收后开具含税发票（预算收取税金除外）。

2、甲供、乙供主要材料。（详见附件）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：大庆市卓尔装饰设计工程有限公司

地址：

地址：大庆市让胡路区新潮装饰城农行南侧

法定代表人：

法定代表人：

代

理

人：

代

理

人：

监理方签字：

订立日期： 年 月 日