防水施工合同(包工包料,不含税)_施工合同包工不包料

防水施工合同(包工包料,不含税)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“施工合同包工不包料”。

防水工程施工合同

甲方：

乙方：

甲方将“” 防水工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：

第一条工程概况

1、承包范围：包工包料

2、防水工程报价（不含税金）

屋面（Ⅱ级防水上人）

聚氨酯防水涂料隔气层1.5mm厚，单价按元/㎡。

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板50mm厚，单价按元/㎡。

基层处理剂刷一遍，单价按元/㎡。

聚氨酯防水涂料1.5mm厚，单价按元/㎡。

氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材1.2mm厚，单价按元/㎡。

聚乙烯薄膜0.5mm厚，单价按元/㎡。

楼梯间（Ⅱ级防水不上人）

基层处理剂刷一遍，单价按元/㎡。

氯丁橡胶沥青防水涂料3.0mm厚，单价按元/㎡。

SBS改性沥青防水卷材3.0mm厚，单价按元/㎡。

雨篷（Ⅲ级防水不上人）

氯丁橡胶沥青防水涂料3.0mm厚，单价按元/㎡。

基层处理剂刷一遍，单价按元/㎡。

丙稀酸防水涂料刷两遍，单价按元/ ㎡。

卫生间（Ⅱ级防水）

聚氨酯防水涂料1.5mm厚，单价按元/㎡。

基层处理剂刷一遍，单价按元/㎡。

以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数×单价。

第二条甲方工作责任

2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底；基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求；清除影响施工的障碍物。

2.2 合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。

2.3 驻工地代表：同志负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度，使施工能正常进行。

2.4 甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明使用注意事项。

2.5 甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。

2.6 甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。

2.7对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方承担。因甲方原因返工的，费用由甲方负责。

2.8 甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。

第三条乙方工作责任

3.1 严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全规定，按图纸或双方协定方案施工，参加验收。

3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。

3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。

第四条关于工程的约定

4.1 因发包或甲方影响工期的，工期顺延。

4.2 因设计变更、不可抗拒因素、雨天及非乙方原因停电造成一天内连续停工超过4小时，工期相应顺延。

4.3 因甲方工程进度原因和基层面不符合防水施工规范造成无法施工，工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。

5.2采用合格的防水材料，进场施工。

第六条关于工程款支付的约定

6.1 本合同生效后，乙方按甲方的通知将材料运至工地并开始施工时，按工程造价______%付给乙方材料款。

6.2 防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内，甲方将工程款付至工程总造价_80_%（除 5 %做质量保证金外），其余款甲方在两个月内需全部付清给乙方。

6.3 保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。

第七条工程保修

7.1工程质量保修期为5年，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条、并将保修金存到双方指定银行帐户，保修期满甲方将保修金本金和保修期银行利息本息一起付还乙方。

7.2保修范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。

7.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。

第八条违约责任

8.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止施工，所造成的工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方承担。

8.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。

8.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。

8.4方在施工中，甲方注意对成品进行保护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。

第九条争议纠纷

9.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

9.2 未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。

9.3本合同的执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在的人民法院起诉。

第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。

甲方：

法定代表人：

委托人：

开 户 银 行：

帐 户 名 称：

卡号：

年月

乙方：法定代表人：委托人： 开 户 银 行：帐 户 名 称：卡号：年月日日