家装合同_版家装合同

家装合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“版家装合同”。

深圳市华京基建筑装饰园林工程

施工合同

委托方（甲方）：

施工方（乙方）： 深圳市华京基建筑装饰园林工程有限公司

合 同 编 号：

深圳市企业合同协会制定

深圳市工商行政管理局监制

深圳市华京基建筑装饰园林工程施工合同

甲方（委托方）：签约时间：

乙方（施工方）：签约地点：

根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、甲乙双方的条件：甲方合法的。

2、施工地点：

3、建筑面积

4、建筑施工内容：详见《工程施工报价单》和图纸。

5、承包采用下列第（1）乙方包工、包全部材料；；

6、工期：工程期限天，从年月日开工，至日竣工。

二、工程价款及结算方式

1、总价款：程款按实另计。

2、付款方式

（1）合同签订后当天内，甲方支付总价款的40%计元；

（2）后按工程进度支付80%;

（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后6日内一次付清余款。

三、施工准备及双方的义务

（一）甲方工作

1、甲方在开工前，应向所在地管理部门登记；

2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物，文物陈设等采取保护

措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

4、指派更、登记手续和其他事项。

（二）乙方工作

1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

四、材料的供应

1.本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

2.乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的桥梁建筑，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、安全生产和防火要求

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

六、施工内容和工期的变更

在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

1、工程量变化或设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期顺延的其它情况。

七、工程质量及竣工验收的办法

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《国家质量规范》为质量评定验收标准。

2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。

八、违约责任

1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的‰支付违约金。

3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元。

九、工程保养

工程保修期壹年，保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》。

十、纠纷处理

本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 1/ 2 种方式处理：

（1）提交民事仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十二、本合同一式两份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方乙方：深圳市华京基建筑装饰园林工程有限公司 姓名（签名）：单位名称（盖章）：

身份证号：法定代表人（或委托代理人）：曾德华 联系电话：营业执照号码：4403012176949

联系电话：***