建设工程承发包合同_建筑工程承发包合同

建设工程承发包合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑工程承发包合同”。

建设工程承发包合同

甲方：（用人单位）

项目部

负责人或委托代理人电话（手机）施工工地地址乙方：承发包人姓名性别身份证号家庭住址电话（手机）户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）村邮编（班组成员名单见附件）

根据《中华人民共和国劳动法》和有关法规，甲乙双方平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、工程项目名称：

二、工程地址：

三、工期要求：本分项工程自年月日开工合同生效至年

月日完工，（保修期满）合同终止。

四、质量要求：

1、乙方施工的分项目工程质量必须达到

2、乙方必须按照图纸和国家验评标准施工，工程质量必须达到甲方建

设单位所签订的工程合同质量标准，出现质量事故或达不到质量要求，所造成的损失均由乙方负责。

五、安全生产，文明施工。乙方在施工中要认真做到文明施工，安全生产。

施工现场达到“三清”“六好”标准，严格遵守安全操作规程，杜绝工

亡事故和重大伤残事故，月负伤频率控制在2‰以下。乙方如违反国家

安全操作规程和甲方制定的安全规定，发生工伤、工亡事故，积极配合安全监督部门分析事故原因，并承担相应的经济损失。

六、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全的有关规定为乙方配备必

要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。

七、甲方必须为乙方缴纳意外伤害保险。乙方如发生工伤、工亡事故时，应

及时向甲方汇报，甲方协助乙方事实救护，申报工伤认定、评残。保险

赔付等工作或经市劳动仲裁部门协商解决。甲方承担为乙方投保后获得

理赔范围的经济责任，其他经济责任由乙方承担。

八、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同。

（一）有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等违纪行为的;

（二）乙方领导水平、施工水平低下，不能达到合同质量标准或工期

标准的，经甲方警告仍达不到要求的；

（三）乙方拒不执行上级有关法律、法规和相关规定及甲方有关制度

并经教育拒不执行的；

（四）严重失职，对甲方利益造成重大损失的；

（五）乙方责任人被依法追究刑事责任的。

九、甲方拒不执行上级有关法律、法规和有关规定，对乙方利益、人身安全

造成危害和损失，经协商仍不解决时，乙方可以解除合同。乙方解除本

合同必须提前5—10日以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

十、其他约定

（一）乙方严格按照甲方下达的月份施工计划组织施工。如果出现工期延误，是甲方原因由甲方负责，是乙方原因由乙方负责，每延误一天甲方扣罚乙方人工费总额2%.（二）上级主管部门检查文明施工，安全生产所发生的罚款，属于甲方责任由甲方负担；属于乙方责任由乙方负担。

（三）工程竣工后乙方按规定进行回访维修，并将回访维修记录报告甲方。

（四）严格禁止乙方使用童工。甲方负责监督检查，如发现违法行为，除责令乙方将其送回户口所在地外，按日罚款239元。同时禁止使用老弱病残人员，出现事故均由乙方负责。

（五）乙方应服从甲方正常指挥调动，遵守甲方各项管理规定，保持班组人员相对稳定，出现人员变动要及时汇报给甲方并填写更改合同成员名册，保证生产正常进行，做好班前面试体检工作。如发生可疑情况及时报告甲方，相应采取措施，隐瞒不报甲方追究乙方责任，发生的经济损失由乙方负担。

（六）发生非因工负伤，疾病时均由乙方负责。

十一、双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内

向秦皇岛市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁不服的，可自仲裁之日起15日内向秦皇岛市海港区人民法院起诉。发生诉讼争议由秦皇岛市海港区人民法院解决。

十二、本合同未尽事宜双方协商解决，如与上级法规相悖的，按照上级有

关规定执行。

十三、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字之日起生效，合同

解释权归甲方。

甲方：（公章）乙方代表（签字）

负责人或委托代理人：(签字)

签字日期：年月日