班组施工合同_工程施工班组合同
班组施工合同由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“工程施工班组合同”。
福清融侨华府
幕墙工程
劳
务
承
包
合同
发包人
承包人:
二0一二年六月
劳务承包合同
合同编号:
发包方:(以下简称甲方)承包方:身份证号码(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条:劳务工程分包概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、劳务分包工程承包范围及费用内容:。
3.1工程机械机具:本工程施工所需大型机械设备(仅指脚手架、吊篮和大型吊装设备及楼层二、三级配电箱、电线)由甲方提供,其他小型机具由乙方负责(包括麻花钻、冲击钻、焊机、等机具)。
3.2易损材料乙方应提供施工所用机具、切割片、锯片、焊条、红丹油漆、由乙方承担。
3.3施工用电、用水均由甲方负责。
3.4材料管理:凡是由甲方提供的各种材料,乙方必须进行限额领料使用,具体如下:
3.4.1损耗率:按定额执行为3%。
3.5施工管理:施工期间为提高安全生产管理、文明施工的意识,乙方必须建立现场管理班子,管理人员必须满足现场施工需要。
第二条:合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、报价表;
3、图纸、标准、规范及有关技术文件;
4、双方签订的书面补充协议、往来函件、会议纪要等;
上述文件规定相互矛盾时,以排列在前的文件为准;同一序列的文件相互矛盾时,以生效时间在后的为准。
第三条:劳务承包合同价款及工作内容
1、外墙石材干挂:人工费和辅材每平方元,(其中包括钢材基层、面板、注胶)工程量以最终实际结算量为准。
2、上述所列各项目为本承包范围内主要施工分项项目;零星计时工:计时工元/工日,经项目部签字批准。
3、本工程现场工长由乙方提供,材料下料由乙方技术员配合甲方完成。
4、包干单价包含如下内容:人工费(包括各种工资、津贴、节假日加班、劳动保护费、差旅费)小型机械费等所需的费用。
5、包干单价包括管理费、利润,不会因政策、规范、税项、物价等原因的变动而有所调整。
第四条:工期
1、开工日期:本劳务分包工程拟定于年月日开工(具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准);
完工日期:本劳务工程定于年月日完成,具备竣工验收条件;
乙方进场具体的开完工日期,均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部的进度计划为本合同的附件,乙方签收。
2、乙方必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)不能按期完成,甲方按照元/天对乙方处以违约罚金,乙方必须积极调配劳动力以满足要求,乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,对于非乙方造成的工期延误,工期可顺延。
第五条:工程质量与检验
1、乙方必须确保该工程质量达到国际标准,若因工程质量达不到国家标准及甲方要
求,造成返修、返工或其他的损失,乙方必须承担返工费用;由于甲方所提供材
料质量原因,造成乙方在竣工验收时达不到合同约定的质量标准,不属于乙方责
任。
2、施工过程中,甲方按规定进行检查,凡因乙方原因造成的质量不符合要求,达不
到本合同约定的质量等级,甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工,乙方同
意接受直至达到合同约定验收标准,并在要求的时间内完成。
3、本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后,分包方应进行自检,并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收合格,甲乙双
方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整
改或返工,直至满足合同质量要求。
第六条:付款方式
1、施工过程中,甲方按进度付款给乙方,每月的日乙方向甲方上报当月所完成的工程量;次月日前甲方支付乙方经核审后已完产值的作为该月工程的进度款。骨架按合同单价的核定分项单价的、装饰面板安装按合同单价的核定分项单价、付款时按比例扣除甲方支付的预付款,如因其他的原因工程进度款不能如期拨付给乙方,延期付款的时间不得超过天,如超过此期间的一切后果甲方负责。
2、每月上报进度款前、外架拆架以上部分工程量按90%作为以上拆架层该项工程进度款拨付;施工电梯部位拆架到几层、几层以上按。
3、工程单项验收合格后日内,甲方支付到按实际结算的面积的给乙方。剩余做为工程保修款(保修时间为年)
4、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督,乙方应按时足额支付工人工资。如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方承担责任;甲方有权可以在得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。
第七条:工程结算
1、乙方应按完成的实际工程见光展开面、面积与甲方核实、确认工作量。
2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸由项目部经双方同意签工定
价。进行调整,单价按本合同相关规定执行。
3、进度结算程序:乙方进度计划完成工作内容申报工程量,由甲方审核进行工程量的核定,本合同规定办理结算交项目部经理签字,于日内报公司审核,作为甲
方支付工程进度款的唯一依据。
4、所有本合同约定工作内容完工后一周内,乙方向甲方报送工程结算量,有甲方项
目负责人确认收到完整结算量后,天内办理完结算。
第八条:组织保证
1、甲方派项目经理,组成项目经理部,全权负责施工现场的管理。
2、乙方派二人为现场负责人,全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须有一个人在合同期间内坚守在施工现场,不得擅自离开。
第九条:乙方及其参加施工人员的条件及要求
1、乙方劳务作业人员必须是18至60周岁的身体健康的男性公民,进场工种的人数
必须满足现场进度计划的要求,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人
员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切
费用自理。
2、乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若确因施工需要发生变更,应经
项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目办公室核实、存档。
3、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方的工作安排、技术
指导和调动。
第十条:双方职责
(一)、甲方职责:
1、甲方按时提供施工图纸,及时提供施工现场所需材料、设备等,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。若因甲方材料未能及时提供到现场造成乙方工人窝工,甲方应对每个窝工工人每天补贴元天生活费,材料未到及停工待料超过天后支付工人实际工资,窝工人数由乙方技术员以书面形式报告给甲方现场管理人员,经甲方现场管理人员签字认可后作为结算依据。
2、负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全文明施工等进行监督检查。
3、检查隐蔽工程,办理各项签证及工程验收结算工作。
4、按合同规定向乙方支付工程款。
5、本工程操作、以规范的外墙脚手架作为操作平台,如外墙脚手架不规范的情况下所造成的一切后果由甲方负责。
(二)、乙方职责:
1、乙方根据本工程进度的情况按甲方要求自行调节人员及机具投入使用量。
2、乙方应与其下属所有作业人员签到劳动合同,按甲方要求组织合格的作业人员进场,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。
3、服从甲方的统一指挥,遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加。
4、严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。
5、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。第十一条:安全文明施工标准
1、现场材料要按照甲方的要求随时清理干净,码放整齐,周转材料要按甲方的要求
随时清理干净,码放整齐,分规格标识清晰,同时办理材料入库登记手续,并刷
好各种标志。
2、劳务分包均要做到工完、料净、场清,并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府
有关部门检查工作时,确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到,或认为
应增加费用而耽搁了时间,甲方将委托其他承包商进行此项工作,所发生的费用
直接从乙方核定进度款中扣除,且乙方承担元/次的违约金。
第十二条:安全
1、工程开工前,建筑工人意外伤害保险则由甲方统一购买。
2、在施工期间,乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行,严禁违章操作,以
确保安全施工;同时须按照甲方要求和标化工地要求完成现场各种安全设施的搭
建和防护,并做好标识。
3、凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任均由乙方自行承担。
4、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视
检查中,每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求,按照相关规定处罚,并直接在工程进度款中予以扣除。
第十三条:违约责任
1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同要求时,甲方将不结算合同单价中的此部分费用。
2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等
现象,否则后果自负,且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付元处罚金。第十四条:争议的解决
1、双方发生争议时,可以通过友好协商解决纠纷;协商或调解不成提起诉讼的,任
何一方均可向双方所在地享有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
2、双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
1、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2、调解要求停止合同工作,且双方接受;
3、法院要求停止合同工作。
第十五条:合同生效及失效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章并加盖骑缝章后生效。本合同生效之日起、以前所签合同自动失效。
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
本合同在全部工作及工程款支付完成后自动失效。
发包方:承包人:
法定代表人:身份证号码:
委托代理人:
时间:年月日时间:年月日