建筑消防安装施工合同_建筑消防施工安装合同

建筑消防安装施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑消防施工安装合同”。

建筑消防设施安装施工合同

（LTP--2007----001）

建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：

山 东 省 公 安厅 编制

山东省工商行政管理局监制

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：

乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同》和《山东省消防管理办法》之

规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条 建筑消防设施概况：

（一）建筑名称：

（二）安装施工范围：

A火灾自动报警系统B消火栓系统C自动喷淋灭火系统D防排烟系统E消防稳压系统F应急照明疏散指示系统G防火卷帘门系统H火灾漏电报警系统

（三）开工日期：年月日

竣工日期：年

第二条 图纸、预算交付

（一）甲方在开工前10日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸一套。

（二）乙方在合同签订前10日内向甲方提供预算报告。

第三条 合同价款、付款方式

（一）合同价款：

工程总造价：100000.00 元，大写人民币：壹拾万元整月日

（二）付款方式:

1、施工人员到场支付工程总造价的30%。

2、装饰封顶打压后支付工程总造价的30%。3所有设备安装完毕调试后支付工程总造价的20%。

4、通过消防部门监测验收结束后支付工程总造价的20%。

第四条设备供应：

第五条双方责任

（一）甲方 ：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地（水

电费由乙方负责）；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付工程款；

（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条 图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，其费用按实结算。

第七条 验收和工程质量

（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收

（二）消防设施安装以通过甲方及消防部门验收合格为标准。

第八条 保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年。

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。

第九条 违约责任

（一）甲方责任：

1工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

2工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

（二）乙方责任：

1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权

要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的0、1%向甲方偿付逾期的违约金；

2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：

A向仲栽委员会申请仲栽

B向 当地人民法院提起诉讼

第十一条 如需担保，另立合同

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十三条本合同一式四份，双方各执两份。

第十四条 其它注：本合同金额只含施工安装费，不含监测验

收费。合同订立时间年月日

甲方：（章）

地址：

法人代表：

委托代理人：

开户银行：

账号：

乙方：（章）地址： 法人代表： 委托代理人：开户银行： 账号：年月日