005小型工程施工合同范本固定单价合同[材料]_施工合同范本固定单价

005小型工程施工合同范本固定单价合同[材料]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“施工合同范本固定单价”。

【

】工程施工合同

发包人：（以下简称“甲方”）承包人：(以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，甲乙双方就甲方委托乙方进行 工程施工事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 1.2 工程地点：

1.3 工程施工内容： 第二条 工期要求

2.1本工程工期共【 】天，自本合同生效之日起计算。【或写明具体开工和完工日期】 第三条 工程总价及支付方式

3.1 本合同采用固定单价方式，根据本合同附件《工程量清单》所列的预计数量和单价，本工程预计总价为人民币【】元（￥【】元），预计总价中已包括工程量清单中为实施和完成本工程所需的材料、劳务、设备、机械、运输、安装、调试、管理、保险、税费等一切费用，以及项目实施合同中明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.2 乙方应将工程量控制在《工程量清单》预计数量之内。如甲方根据自身需要变更工程项目和工程量的，双方应按照《工程量清单》所列单价和实际增加或减少的工程量进行结算。如变更部分的单价未在《工程量清单》中列明，但《工程量清单》中有类似的工程项目单价，可参照类似项目的单价计算确定。如既未列明也无类似单价的，由甲方根据建设行政主管部门颁发的现行计价依据（材料价格参照【】年【】月的价格信息，价格信息的优先顺序依次为当地和所在省；如造价信息上没有价格的则按市场价格计算）及乙方确认的下浮比例进行组价并作最终结算。

3.3 工程全部完工并经甲方书面验收合格后【】日内，甲方有权委托审价单位对工程量及价款进行审计，乙方应接受审计结果，乙方在对审价结果确认后【】日内，甲方向乙方支付工程总价的【】%，剩余【】%工程款作为保留金，在工程保修期满且乙方无其他任何违约的情况下，一次性无息退还。乙方须在甲方支付上述款项前【】日内向甲方提供相应金额的正规税务发票，否则甲方有权拒绝支付乙方任何款项而不需要承担任何违约责任。/ 3

第四条 材料设备提供

4.1本工程所用的材料应为符合设计要求的合格产品，由乙方负责采购并有义务经甲方审查同意，甲方是否实施审查行为并不免除乙方因材料、设备发生质量问题或规格差距对工程造成损失所承担的违约责任。

4.2 对不符合约定的产品不得使用，乙方应当重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

第五条 工程质量及验收

5.1 本工程应严格按照国家相关施工规范、规程标准及甲方要求进行施工，并达到质量合格标准。

5.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知三日内组织验收,经验收合格后办理移交手续。

5.3本工程保修期为【】年，自甲方书面验收合格并完成移交之日起计算。在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后【】日内赶到现场维修，若乙方未在甲方规定的时间内及时到场抢修，甲方可委托第三方进行修复，因此产生的所有费用由乙方承担，且不免除乙方责任。

第六条 甲乙双方权利义务

6.1 甲方有权对工程质量、施工进度进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交甲方均有权要求乙方返工。如乙方进行返工的，保修期自返修完成并经甲方书面验收合格之日起开始计算。

6.2如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另外选择施工队伍，如甲方另外选择施工队伍的，并不因此免除乙方本应履行的各项义务。

6.3乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

6.4 乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，如期、足额的支付农民工工资，若乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

6.5 乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方人员或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿及法律责任。若由此引起甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿。

6.6 乙方应在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材并采取其他有效措施，/ 3

以保护现场施工人员的生命、健康及安全。在本工程施工期间，乙方施工人员人身伤亡及财产损害由乙方承担全部经济及法律责任。

6.7乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，也不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第七条 违约责任

7.1因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的,工期不予顺延。逾期完工的,每逾期一天,乙方支付甲方合同总价【】%的违约金，按日累计。如延误工期达10日以上，甲方有权解除本合同。

7.2工程质量未达到合同约定的，乙方向甲方支付合同总价【 】%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方负责，工期不予顺延。

7.3若乙方提供的施工材料不符合相关标准或施工要求，或存在其他任何违反本合同约定义务的，则乙方构成违约责任，除承担因更换或纠正违约引起的费用外，还需向甲方承担合同总金额【】%的违约金。

7.4因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条 争议解决及其他

8.1 因本合同或本工程所引起或与其有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，则任何一方均有权向甲方的公司所在地人民法院提起诉讼。

8.2 本合同附件《工程量清单》作为本合同的组成部分，与本合同正文具同等的法律效力。

8.3本合同经甲乙双方签字并盖章后生效，本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，陆份具同等的法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权的代表人签字： 签约日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权的代表人签字： 签约日期： 年 月 日/ 3

固定单价合同

固定单价合同一、什么是固定单价合同固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因......

固定单价合同

刀豆文库小编为你整合推荐3篇固定单价合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......

零星工程施工合同(固定综合单价)

内蒙古伊泰化工有限责任公司 120万吨/年精细化学品示范项目合成、有机废水暂存池开挖防洪沟工程施工合同合同编号：YTHG-GC-17028甲 方：内蒙古伊泰化工有限责任公司 乙 方：杭锦......

建设工程施工合同——固定单价合同纠纷案件

建设工程施工合同——固定单价合同纠纷案件原告：周口市建设工程有限公司被告：河南迎君国际酒店有限公司2001年11月16日，原告与被告签订了《建设工程施工合同》，合同的主要内容是......

固定单价施工合同

刀豆文库小编为你整合推荐3篇固定单价施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......