屋面维护合同_维护服务合同

屋面维护合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“维护服务合同”。

空间结构有限公司

工程施工合同

根据《经济合同法》,《建筑安装工程承包合同》及经济合同条例的规定，经双方协商一致依法签订本合同。

甲方：三建集团有限公司

乙方：空间结构有限公司厦门分公司

第一条：工程名称：生活垃圾焚烧发电厂钢网架屋面工程。

第二条：工程地点：

第三条：工程范围及内容：网架屋面维护钢结构结构施工（详见施工图272A01---58H08）

第四条；工程造价：

网架屋面钢结构及彩钢围护：￥元（图纸内容包干价，包干价已经考虑了施工期材料涨跌因素。）大写：万元整。

1、惠安垃圾焚烧发电厂钢屋架屋面施工图中全部屋面工程的内容：包括屋面工程的制作、安装、材料镀锌、油漆、材料场内外运输，脚手架搭拆，吊车使用费，管理费、利润等全部工作内容和全部费用。

2、甲方协调脚手架班组给乙方搭设挑檐部分封闭铝塑板用脚手架，但乙方必须提供详细的脚手架方案，班组必须严格按照乙方的要求进行搭设，并经验收合格才允许投入使用，为了节约成本，原则上利用下层网架支撑搭设脚手架，该部分脚手架费用由甲方直接支付给班组。

3、本包干价不包括防火漆费用，防火漆按照屋架涂漆钢材重量950元每吨结算。

第五条：付款方式：

1、进度款：屋架材料进场开始安装，每月25日报施工进度工程量，经甲方核准后，次月付进度工程款的80%。

2、完工款：屋架安装完成，经监理验收合格，乙方提供70%的材料发票后，三个月内付至工程款的95%。

3、保修款：保修期壹年满付：5%。

第六条：工程期限：

预定日进场施工，至年月日完工，总工期为90日历天，实际进场日期以甲方书面通知为准，根据现场实

际情况，施工可按照图纸分四个屋面依次施工，每个屋面施工后可能有间隔时间，间隔时间不在总工期内。

第七条：工程提前竣工或逾期的奖罚条款

1、如乙方未能在规定施工工期期限内竣工，则每逾壹日应罚款为工程合同金额的千分之一；

2、逾期的罚款由甲方在乙方应得的工程款内抵扣；

3、逾期罚款的总金额，以工程合同总金额的5%为最高限。逾期限时甲方依本合同的规定终止合同的一部分或全部工作。乙方不得有异议。

第八条：屋架工程配合：

1、屋架货到现场之前，甲方应提供合格的土建支承面，支承面的预埋件必须水平，表面平整，位置准确，并弹出轴线，标明高差。支承面的最大偏移不大于15MM，相邻支承面高差不大于5MM，最高，最低支承面高差不大于10MM。

2、甲方不提供脚手架和垂直运输，乙方如需搭设好脚手架工作平台，需付甲方费用（乙方提供脚手架搭设方案），乙方货到现场，甲方应提供相应的场地供乙方堆放安装工具和网架零部件，并帮助乙方协调与施工现场各部门人员的关系。提供乙方安装人员的用水、用电及食宿方便，乙方需付甲方水电费用。

3、屋架构件到达现场附各种材料的质保书、检验报告，如对构件有怀疑，需现场抽检时，抽检合格的费用由甲方负责。

4、屋架安装后，乙方应及时把过渡板与预埋件焊牢，并在屋面荷载加足后拧紧支座紧固螺母。

5、工程竣工后，如甲方未能及时付款，应按当期银行贷款利息计息。

第九条:工程延期：

有下列情况之一者，乙方得向甲方申请延长工期：

1、施工期间如因甲方设计变更而影响工程进行及工期者；

2、遇人力不可抗拒自然灾害，而影响工程进行及工期者；

3、因等候甲方的施工图样或材料致被迫停工而确实影响工期者；

4、因甲方或第三者的施工所发生的干扰、抵触或延迟，而确实影响工期者；

5、为配合甲方其它工程进行的需要，经甲方指定局部停工或全部停工，因而影响乙方工期者；

6、甲方未按合同第五条支付各期工程款而影响工期者；

7、其它因乙方提出，经甲方确认系非因为乙方的原因而影响工期者。

第十条：工程保险

乙方就本身工程范围内自行投保相关保险

第十一条：工程材料

乙方提供各种材料需附检验合格证，以备业主及质检部门抽检、验收。第十二条：工地安全：

1、乙方应遵守甲方及工地有关规章制度。

2、乙方应按操作规程和施工组织设计施工，严禁野蛮施工，违章操作，违章指挥。

3、施工期间乙方应在工作地点明显处设置警告标志并在工作现场准备夜间照明及投光灯等安全设施，对于工地附近人员及公私财产的安全，必须予以防范。

4、本工程施工期间若因乙方疏忽造成人员及财产损失或损坏等概由乙方负一切法律及赔偿责任。若因甲方及外单位无关人员擅自闯入施工现场或其他非乙方原因造成安全事故，则由责任方负责。

5、乙方应经常保持工地的卫生，文明施工。

6、对电器、机械及高空作业安全设施等，乙方应经常派合格人员检查及保养。

7、甲方对乙方施工安全及卫生做定期或者不定期检查，乙方应予以合作不得拒绝。检查结果如果有违反有关规定时，除依规定处罚外，并通知乙方限期整改，逾期不改者后果自负。

第十三条：工程验收及工程质量

1、工程完工后，乙方自检合格后，书面通知甲方验收，如甲方十五日内不组织验收，则视为甲方自行验收合格。甲方须付清完工工程款。

2、乙方完成撤场并按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和验收报告后，才能开始办理验收。验收方法参照《网架结构工程质量验评定标准》JGJ78-91及国家其它相关规范要求进行质量验收。

3、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

4、甲、乙双方应及时办理中间工程的检查及验收手续。验收程序执行相关国家标准要求。

第十四条：：工程移交

1、本工程竣工并经甲方正式验收合格，本工程的所有权移交为甲方所有。

2、本工程保修期为壹年，在保修期内，由乙方免费保修；保修期满后，甲方应付清工程尾款。

第十五条：合同修改

本合同如需修改时，应经双方同意，并以书面形式签定补充协议，共同组成合同内容。

第十六条：争议：

1、本工程在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决，或请有关部门进行调解。

2、因一方原因造成合同无法继续履行时，应以书面形式通知对方，双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿一切经济损失。

3、甲乙双方均同意，因本合同或违反本合同引起任何争议而无法由双方协议解决时，由具有管辖权的原告所在地人民法院裁定。

第十七条：合同时效：

本合同自签定日起生效，保修期限完毕所有工程款结清后自动失效。第十八条：其他事项

1、合同签订，乙方需向甲方交纳二万元履约保证金，施工结束一周内无息返还。

甲方存执合同正本贰份，副本壹份。

乙方存执合同正本贰份，副本壹份。

甲方：乙方：空间结构有限公司厦门有限

公司

法定代表：法定代表：

联 系 人：联 系 人：

电话：电话：

开 户 行：开 户 行：

帐号：帐号：

签订日期：签订日期：

年月日年月日