水利选修课试题与答案_农田水利学试题及答案
水利选修课试题与答案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“农田水利学试题及答案”。
· 1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。()
正确
错误
2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（）
正确
错误
3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。
（）
正确
错误
4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水
正确答案：A、C、D、E
A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水
5.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。
正确答案：B、C、D、E
A.抽水量多 B.抽水量多
C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价
6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方面。
正确答案：A、B、C、D
A.劳动组织 B.资源配置 C.现场制度 D.规范规程 E.施工图设计
7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。
正确答案：A、B、D
A.施工中所采用的关键技术的工艺原理 B.施工工艺流程 C.施工图设计 D.施工操作要点 E.施工技术
8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（）
正确
错误
9.防水技术主要包括（）等
A.防水卷材机械固定施工技术 B.地下工程预铺反粘防水技术 C.遇水膨胀止水胶施工技术 D.预备注浆系统施工技术 E.硬泡聚氨酯技术
10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。
A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕
· 1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术
A 的第一个正式文件。
正确答案： A.1994
B.1995 C.1996 D.1997
2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（）
正确答案：正确
正确 错误
3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（）
正确答案：
正确
正确
错误
4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。
正确答案：A、C、D
A.先进性 B.实用性 C.适用性 D.有效性 E.合理性
5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标 B.注重检查操作的严密性和管理的科学性 C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进 D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效 E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准
6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。
正确答案：A、B、C、D
A.关键技术水平在国内领先的程度 B.是成套还是单项工法 C.工法的效能大小 D.工法的效能大小
E.关键技术水平在国际领先的程度
7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（）三级。
正确答案：A、B、C
A.国家级工法 B.省、部级工法 C.企业级工法 D.市级工法 E.区域级工法
8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。
正确答案：C、D、E
A.水利工程 B.市政工程 C.房屋建筑工程 D.土木工程 E.工业安装工程
9.工法的特点有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.先进性 B.科学性 C.效能性 D.可操作性 E.经济合理性
10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（）年。
D
正确答案： A.3 B.4 C.5 D.6
· 1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。
正确答案：
A、B、D、E
A.保护屋面防水层 B.防止屋面渗透
C.上下水管保温，最好放置室外减少热损 D.防雷、防风措施，消除安全隐患 E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施
2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（）
正确答案：正确
正确
错误
3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。
正确答案：A、B、D、E
A.聚氨酯具有很高的自黏结强度
B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性 C.需要机械锚固件辅助连接 D.施工具有连续性 E.整个保温层无接缝
4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（）
正确答案：正确
正确
错误
5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（）
正确答案：正确
正确
错误
6.深基坑施工监测方法可分为（）。
正确答案：A、B
A.基准线法 B.坐标法 C.指标法 D.分析法 E.因素法
7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（）平方米的面积。
A.200 B.300 C.400 D.500 8.信息化应用技术包括（）。
正确答案：A、B、D、E
A.虚拟仿真施工技术 B.高精度自动测量控制技术
C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术 D.工程量自动计算技术
E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术
9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）摄氏度。
B
正确答案： A.100 B.120 C.150 D.180
10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（）
正确
错误
· 1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少
错误 地下水的浪费。（）
正确答案：
正确
错误
2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和
正确 砌筑砂浆的选择。（）
正确答案：
正确
错误
3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项目的检验结果。
正确答案：B、C、D、E
A.亲水率 B.压缩强度 C.憎水率 D.酸度系数 E.质量吸湿率
5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水。
正确答案：
A、C、D、E
A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水
6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。
正确答案：A、B、C
A.甲组分 B.乙组分 C.丙组分 D.单组分 E.双组分
7.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。
正确答案：B、C、D、E
A.抽水量多 B.抽水量少
C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价 8.下列属于绿色施工技术的有（）。
正确答案：A、B、C
A.基坑施工封闭降水技术 B.施工过程水回收利用技术 C.预拌砂浆技术
D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术
9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。
B
正确答案： A.泛碱 B.冷桥 C.破裂 D.生锈
10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。
D
正确答案： A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕 · 1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。
A
正确答案： A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面
正确 连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（）
正确答案：
正确
错误
3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（）
正确答案：
正确
正确
错误
4.预分支电缆由（）三部分组成。
正确答案：A、B、C
A.主干电缆 B.分支线 C.起吊装置 D.普通分支线 E.耐火型分之电缆
5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.图纸深化 B.现场测量 C.绘制单线图 D.绘制加工图 E.运输配送
6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（）
正确答案：
错误
正确
错误 8.机械密封式连接的种类主要有（）。
正确答案：A、B
A.钢管机械密封式连接
B.薄壁不锈钢管机械密封式连接 C.焊接 D.粘结 E.铆接
9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。
正确答案：A、B、C
A.空调系统设计是否合理 B.变风量末端装置的性能优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小
E.空调系统的完备情况
2.钢结构技术具体包括（）。
正确答案：B、C、D、E
A.钢结构安装工程施工 B.深化设计技术 C.厚钢板焊接技术
D.大型钢结构滑移安装施工技术 E.钢与混凝土组合结构技术
3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.小管让大管，越大越优先 B.有压管道让无压管道 C.一般性管道让动力性管道 D.强电、弱点分开设置
E.同等情况下造价高的让造价低的 4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）
正确答案：
A、B、C、D
A.建筑结构
B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统 C.装修工程
D.钢结构安装工程施工 E. 5.机电安装工程技术包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.管线综合布置技术
B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术 C.变风量空调技术
D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术
6.组装式大模板技术具有（）等特点。
正确答案：A、B、C、D
A.单块面积较大 B.完整的使用功能 C.工业化程度高 D.机械化程度高 E.造价高
7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。
C
正确答案： A.1 B.2 C.3 D.4
8.变风量空调系统运行成功与否的关键是（）。
B
正确答案： A.空调系统设计是否合理 B.变风量末端装置的性能优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小
9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和
B 施工质量。
正确答案： A.2
B.3 C.4 D.5 10.（）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。
D
正确答案： A.附着升降脚手架 B.组装式大模板
C.插接式钢管脚手架及支撑架
D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工
· 1.附着升降脚手架技术只需搭设（）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。
A
正确答案： A.4-5 B.5-6 C.6-7 D.7-8
2.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（）
正确答案：错误
正确
错误
3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（）
正确答案：正确
正确
错误
5.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。
正确答案：A、B
A.400 B.500 C.600 D.700 E.800
6.钢筋及预应力技术包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.高强钢筋应用技术
B.大直径钢筋直螺纹连接技术 C.有粘结预应力技术 D.无粘结预应力技术 E.混凝土制备技术
7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。
正确答案：A、B、C、D
A.混凝土制备技术 B.泵送参数计算
C.泵送机械选定与调试 D.泵管布设 E.预制混凝土
8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。
正确答案：A、B、C、D
A.建造速度快 B.质量好
C.减少现场湿作业 D.低碳环保 E.节约造价
9.（）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。
B
正确答案： A.复合土钉墙支护 B.超高泵送混凝土技术 C.钢筋及预应力技术
D.预制混凝土装配整体式结构施工技术
10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术。
B
正确答案： A.100 B.200 C.300 D.400
· 1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（）
正确答案：正确
正确
错误
2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（）
正确答案：
正确
正确
错误
3.复合土钉墙支护具有（）特点。
正确答案：A、B、C、D A.针对性强 B.机动灵活 C.支护能力强 D.轻型 E.造价较高
4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。
正确答案：B、C、D
A.承载力提高幅度小 B.承载力提高幅度大 C.地基变形小 D.适用范围广 E.地基变形大
5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。
正确答案：A、B、C、D
A.水泥 B.粉煤灰 C.碎石 D.砂
E.土工织物
6.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。
D
正确答案： A.复合土钉墙支护 B.钢筋及预应力技术
C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基 D.逆作法
7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门
A 振动装置将钢筋笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。
正确答案： A.一次
B.两次 C.三次 D.分次
8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（）
正确答案：
正确
正确
错误
10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
正确答案：A、B、D
A.某中学为校长的私人借款作保证人
B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C.某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它
2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。
B
正确答案： A.承包人 B.雇主 C.国家 D.国家
3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。
A
正确答案： A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：2013年4月24日
4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。
C
正确答案： A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月
5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
C
正确答案： A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回
6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。（）
正确答案：
正确
正确
错误
7.合同解除包括约定解除和法定解除。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.对于下列对于责任的认定正确的有（）。
正确答案：C、D
A.工程师有权免除承包人的责任
B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责 C.雇主有权免除承包人的责任
D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任 E.其它
9.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。
正确答案：B、C、D
A.订金 B.保证 C.抵押 D.质押 E.合同
10.下面关于仲裁的说法正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担 B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁 C.仲裁是一种法律制度 D.仲裁与诉讼只可选其一 E.其它
· 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文
A 件的收受人。
正确答案： A.15
B.20 C.30 D.10
2.下列说法正确的有（）。
B
正确答案： A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务 B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册 C.《监理工程师岗位证书》终身有效 D.《监理工程师--书》终身有效
3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。
A
正确答案： A.承诺可以撤销
B.承诺须由受要约人向要约人作出 C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺 D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致
4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。
B
正确答案： A.*
B.建设项目依据国家计划被取消 C.战争
D.协议条款内约定等级以上的地震 5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。
B
正确答案： A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标
C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标
D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发
错误 货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（）
正确答案：
正确
错误
7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（）
正确答案：
错误
正确
错误
8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.履行期限 B.违约责任 C.价款或者报酬 D.标的 E.其它
9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿
B、D 到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。
正确答案： A.建筑公司可以自己的名义行使代位权 B.建筑公司必须向法院请求行使代位权 C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权 D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权 E.其它
10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。
正确答案：A、B、C、D
A.建筑材料买卖合同签订地人民法院 B.东方建材公司住所地人民法院 C.正大建筑公司住所地人民法院 D.建筑材料买卖合同履行地人民法院 E.其它
· 1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。
B
正确答案： A.承包人 B.雇主 C.国家 D.挖掘人
2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。
A
正确答案： A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：2003年4月24日
3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。
C
正确答案： A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月
4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
C
正确答案： A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回
5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但
C 甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。
正确答案： A.甲方赔偿乙方1万元损失 B.甲方赔偿乙方4.2万元损失 C.甲方赔偿乙方3万元损失 D.甲方赔偿乙方4万元损失
6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。
正确答案：
正确
正确
错误
7.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。
正确答案：A、B、C、D
A.招标公告 B.拍卖公告 C.招股说明书 D.寄送价目表 E.其它
8.施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。
正确答案：A、C、D
A.设计变更
B.承包人采购的材料供货商未能按时交货 C.发包人延误移交施工现场
D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E.其它
9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.由于雇主责任造成的干** B.非承包人责任的其他特殊情况 C.恶劣的气候条件 D.额外或附加工程 E.其它
10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。
正确答案：
A、C、D
A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议
B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院
C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院
D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的 E.当事人对仲裁庭的组成有权选定 · 1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
B
正确答案： A.应经业主批准后才能运出工地 B.经监理工程师批准后才能运出工地 C.可自行运出工地 D.不能运出工地
2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，C 建材供应商应当向（）承担违约责任。
正确答案： A.承包商乙、丙 B.承包商乙、丙 C.承包商甲 D.承包商丙
3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。
B
正确答案： A.最终详细索赔报告 B.竣工报表 C.最终报表 D.详细索赔报告
4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。
C
正确答案： A.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务 B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权
C.某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权 D.某丙可以行使不安抗辩权
5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的C（）。
正确答案： A.30%
B.25% C.20% D.10%
6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（）
正确答案：
正确
正确
错误
7.索赔意向通知应该包括的内容有（）。
正确答案：A、C、D A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述 B.索赔的依据和理由 C.索赔事件的发展动态 D.索赔工期的网络分析 E.索赔费用的计算
8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。
正确答案：A、B、C
A.工程各项会议纪要 B.中标通知书 C.工程建设惯例 D.监理工程师的意见 E.法律法规
9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具
A 和材料价款的结算方式是（）。
正确答案： A.卖方信贷
B.买方信贷 C.商业发票 D.商业汇票
10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。
A
正确答案： A.不可撤销的信用证 B.可撤销的信用证 C.不可撤销的商业保函 D.可撤销的商业保函
· 1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。
C
正确答案： A.乙方仍应设法继续施工
B.乙方如停止施工则应承担违约责任 C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任 D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任
2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。
B
正确答案： A.20 B.30 C.45 D.60
3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（）天内审查完成。
D
正确答案： A.20 B.45 C.60 D.30
4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。
C
正确答案： A.500 万元以下 B.500 万～2000 万元 C.2000 万～5000 万元 D.5000 万以上
5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。
D
正确答案： A.竣工验收资料 B.造价对比资料 C.工程竣工图 D.竣工结算报告
6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（）
正确答案：
正确
正确
错误
8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。
正确答案：A、B、D、E
A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费
B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费 C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函 D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔 E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费
9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施
A、D 工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。
正确答案： A.承包人向发包人
B.承包人向勘察单位 C.分包人向发包人 D.分包人向承包人 E.发包人向监理 10.常见的建设工程施工索赔有（）。
正确答案：A、C、D、E
A.因合同文件引起的索赔 B.有关工程设计方案的索赔
C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
· 1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。
C
正确答案： A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构
2.竣工结算的方式不包括（）。
D
正确答案： A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.分部分项工程竣工结束
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。
B
正确答案： A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构
4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议C 应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。
正确答案： A.14 B.28 C.15 D.30
5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承
B 包商支付工程进度款。
正确答案： A.30%～60%
B.60%～90% C.10%～90% D.30%～90%
6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。
正确答案：
A、B
A.卖方信贷 B.买方信贷 C.商业发票 D.商业信用 E.商业汇票
9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。
正确答案：A、B、C
A.预付款 B.阶段付款 C.最终付款 D.进度付款 E.竣工付款
10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。
C
正确答案： A.按实际计量 B.按图纸计量 C.不予计量 D.双方协商计量
B.因业主提出的设计变更而增加的工程量
C.因延期开工造成施工机械台班数量增加 D.因地质原因需要加固处理增加的工程量
6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（）
正确答案：
正确
正确
错误 7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。
正确答案：A、B、C、E
A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取
9.竣工结算编制的依据包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.全套竣工图纸
B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告
10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
正确答案：B、E
A.是建设单位组织竣工验收的先决条件 B.是加速资金周转的重要环节
C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标
· 1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16 元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工A 程结算款为（）元。
正确答案： A.28650 B.27000 C.28800 D.28500
2.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整C 单价，每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m³，截至该月累计完成的工程量120 万m³，则该月应结工程款为（）万元。
正确答案： A.240 B.237.5 C.228 D.236.6
3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。
C
正确答案： A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价 B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价 C.落实设计变更签证和按图核实工程数量 D.落实工程价款签证和按图计算工程数量
4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
C
正确答案： A.14 B.28 C.15 D.30
5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。
A
正确答案： A.工程量清单报价书和设计变更通知单等 B.施工预算书和材料价格变更文件等 C.材料限额领料单 D.工程现场会议纪要
6.招标是要约，投标是承诺。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.有关变更的说法，正确的是（）。
正确答案：A、B
A.工程变更分为设计变更和其他变更两类 B.工程中常发生的变更是设计变更 C.其他变更仅指工程质量标准变更 D.承包人不可要求设计变更 E.只有发包人才能提出设计变更
8.《施工合同(示范文本)》规定，()属于发包人的工作。
正确答案：A、B、E
A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工现场的工程地质资料 C.提供施工进度计划 D.提供工程师办公用房
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 9.要约邀请的主要形式有()。
正确答案：A、B、D
A.商品价目表 B.招标公告 C.投标书 D.广告 E. 10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。
正确答案：A、B、E
A.岩土工程勘察 B.水文地质勘察
C.变更及工程费的调整 D.材料设备的供应 E.工程测量
· 1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。
D
正确答案： A.市场行为 B.企业行为 C.正当竞争行为 D.不正当竞争行为
2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（）
正确答案：
错误
正确
错误
3.法律措施不属于合同控制措施。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.竣工结算的方式有（）。
正确答案：A、B、C
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.建设项目竣工总结算 E.分部工程竣工结算
5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。
正确答案：A、B A.按月结算与支付 B.分段结算与支付 C.按季结算与支付
D.按形象进度结算与支付 E.按实际进度结算与支付
6.定标签订合同时，应对()作为中标的合同价。
D
正确答案： A.评标价 B.标底价
C.修正后的标底价 D.投标价
7.施工合同的总纲性文件是（）。
A
正确答案： A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附加条款
8.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。
正确答案：B、C、D、E
A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60% B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付
C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例 D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款
9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。
A
正确答案： A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量的酬金
10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天
C 后停止施工，业主承担违约责任。
正确答案： A.7
B.10 C.14 D.28 · 1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（）
正确答案：
正确
正确
错误
2.属于招标文件主要内容的是()。
正确答案：A、B、D
A.设计文件 B.工程量清单 C.施工方案
D.投标书的编制要求 E.选用的主要施工机械
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。
B
正确答案： A.半个月内 B.1 个月内 C.1 个半月内 D.2 个月内
4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发
B 出。
正确答案： A.7
B.10 C.14 D.28
5.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。
D
正确答案： A.5%～25% B.10%～25% C.5%～30% D.10%～30%
6.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内
C 预付工程款。
正确答案： A.10
B.15 C.7 D.14
7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（）
正确答案：正确
正确
错误 8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（）
正确答案：
错误
正确
错误
9.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。
正确答案：A、B、C
A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
C.所有澄清文件必须以书面形式进行 D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系
E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（）。
正确答案：D、E
A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则 C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还 D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标
E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金
· 1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。
正确答案：
A、B、C
A.招标人已经依法成立
B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准 C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准 D.招标人已经委托了招标代理单位 E.相应的资金必须全部到位
2.合同无效的法律后果有（）。
正确答案：A、B、C
A.返还财产 B.赔偿损失
C.追缴财产收归国有 D.折价处理 E.追究刑事责任
3.监理单位的义务包括()。
正确答案：C、D、E
A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 4.评标的条件是()。
正确答案：B、C、D、E
A.投标单位技术力量强 B.标价合理、工期适当 C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 5.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。
D
正确答案： A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯
D.在不动产所在地履行
6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施
D 工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。
正确答案： A.有权要求赔偿
B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D.无权要求赔偿
7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保留金。
B
正确答案： A.签发工程移交证书 B.签发解除缺陷责任证书 C.签发分部工程移交证书 D.退还履约保函
8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。
C
正确答案： A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D.应由指定分包商承担全部责任
9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()履行。
B
正确答案： A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
10.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发()。
正确答案：A、C、E
A.期中付款证书 B.最终报表 C.竣工结算证书 D.结清单
E.最终支付证书
· 1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。
正确答案：A、B、C、D
A.未按期送达的资格预审申请文件 B.未经法定代表人或其授权的代理人签字 C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件 D.内容虚假的资格预审申请文件 E. 2.下列属于采购方违约责任的情况有（）。
正确答案：B、C、E
A.拒绝提前提货 B.中途退货
C.不按期自提产品
D.拒绝接收有质量问题的材料 E.逾期付款
3.索赔按目的划分包括()。
正确答案：C、E
A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔
4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
C
正确答案： A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定
5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。
D
正确答案： A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
6.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照
D 设计范本的规定，设计人应()。
正确答案： A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
C
正确答案： A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人
8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。()
正确答案：
错误
正确
错误
9.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()
正确答案：
错误
正确
错误
10.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()
正确答案：错误
正确
错误
· 1.依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。
正确答案：A、C
A.建筑协会 B.担保公司 C.建筑大学 D.施工企业 E.建设银行
2.正常监理工作的酬金，由()构成。
正确答案：A、B、C
A.直接成本 B.间接成本 C.利润和税金 D.监理人员工资 E.业务培训费
3.FIDIC条件中的“费用”，包括()。
正确答案：A、D
A.管理费 B.利润 C.利息
D.合理分摊的其他费用 E. 4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括()。
正确答案：B、C、D、E
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库
5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
C
正确答案： A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定
6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（）。
D
正确答案： A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照
D 设计范本的规定，设计人应()。
正确答案： A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
C
正确答案： A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人
9.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
D
正确答案： A.债权与债务 B.代理与被代理 C.法人与自然人 D.权利与义务
10.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。
B
正确答案： A.项目技术复杂的 B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的 C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的 D.投资额特别大的· 1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）。
D
正确答案： A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.承诺生效
2.根据《中华人民共和国招投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。
D
正确答案： A.公开招标 B.无限竞争性招标 C.邀请招标 D.议标
3.根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。
B
正确答案： A.70 B.50 C.100 D.120
4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收
B 受人。
正确答案： A.10
B.15 C.20 D.30
5.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。()
正确答案：正确
正确
错误
6.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责
正确 任。()
正确答案：
正确
错误
7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。()
正确答案：错误
正确
错误
8.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。
正确答案：A、D
A.以评标价最低的标书为最优 B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 D.中标后按投标价格签订合同价 E.中标后按评标价格签订合同价
9.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（）。
正确答案：C、D
A.以计日工费计算 B.以机械台班费计算 C.按设备折旧费计算 D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准
10.工程师有权处理的索赔是承包商()。
A
正确答案： A.依据合同条款提出的索赔 B.依据法律法规提出的索赔 C.提出的道义索赔 D.提出的缺少证据索赔
· 8.综合索赔的主要做法有（）。
正确答案：A、B、C、D A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B.索赔报告应编号
C.每一项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 E. 9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。
正确答案：
B、C、D
A.张三向李四承担违约责任 B.张三向王五承担违约责任
C.张三和李四共同向王五承担违约责任 D.李四向王五承担违约责任 E. 10.下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。
D
正确答案： A.政府法律修改 B.火山爆发 C.罢工
· 1.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因B 此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）。
正确答案： A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B.乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理 C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D.总公司应直接赔偿丙的损失
2.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其
D 中正确的是（）。
正确答案： A.应当由甲公司承担清偿责任
B.应当由乙公司承担清偿责任 C.应当由丙公司承担清偿责任
D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任
3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示
B（）。
正确答案： A.某甲不得接受
B.某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙 C.某甲必须接受
D.如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易 4.下列选项中构成承诺的是（）。
C
正确答案： A.甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复
B.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款
D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 5.打桩机严禁夜间施工作业。（）
正确答案：正确
正确
错误
6.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。（）
正确答案：
正确
正确
错误
9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（）。
正确答案：A、B、C
A.有防水要求的卫生间 B.外墙面的防渗漏 C.屋面防水工程 D.供热与供冷系统 E. 10.下列属于工程竣工验收技术资料的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.工程项目准备阶段资料 B.施工阶段技术准备资料 C.施工记录 D.竣工验收文件 E.· 1.下列做法符合规定的有（）。
正确答案：
A、B、C、D
A.施工现场应根据相关规定安装视频监控系统
B.严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境 C.施工现场应有健全的治安保卫制度，责任分解到人 D.施工现场禁止现场搅拌混泥土、砂浆 E. 2.（）时段内，禁止从事产生噪声的施工作业。
D
正确答案： A.夜间20时至8时 B.夜间20时至6时 C.夜间22时至8时 D.夜间22时至6时
3.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边（）米范围内的环境卫生。
C
正确答案： A.8 B.9 C.10 D.11
4.（;）级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。
B
正确答案： A.三 B.四 C.五 D.六
5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（）色安全帽。
A
正确答案： A.红 B.黄 C.蓝 D.绿
6.临时消防通道宽度不得小于3米，并保证畅通。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。（）
正确答案：正确
正确
错误 8.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（）
正确答案：
正确
正确
错误
9.文明施工专项方案应当包括（）等内容。
正确答案：A、B、C、D
A.围墙 B.场容场貌 C.临时设施 D.环境保护 E. 10.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管 B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池
C.排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘 D.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流 E.· 1.成本控制的依据包括（）。
A、B、C、D
正确答案： A.工程承包合同 B.成本计划 C.进度报告 D.工程变更 E. 2.可按（）编制成本计划。
正确答案：A、B、C
A.成本组成 B.项目组成 C.工程进度 D.施工内容 E. 3.施工成本管理任务包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.成本预测 B.成本计划 C.成本控制 D.成本核算 E. 4.主干道围墙（挡）高度不得低于（）米。
D
正确答案： A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（）。
C
正确答案： A.施工方案 B.施工计划
C.文明施工专项方案 D.成本计划
6.成本控制的核心是（）。
B
正确答案： A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏
7.成本控制步骤中实质性的一步是（）。
D
正确答案： A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏
8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。（）
正确答案：错误
正确
错误
10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（）
正确答案：
正确
正确
错误 · 1.下列有关计价模式的表述正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.清单计价规范的编制以定额为基础 B.定额计价可作为清单计价的组价方式 C.定额消耗量是社会平均消耗量 D.清单计价规范是由企业自主报价 E. 2.组织措施费包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.环境保护费 B.安全施工费 C.临时设施费 D.夜间施工增加费 E. 3.企业管理费包括（）。
正确答案：A、B、C
A.管理人员工资 B.劳动保护费 C.职工教育经费 D.住房公积金 E. 4.实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。
B
正确答案： A.总价 B.单价
C.成本加酬金 D.可调价
5.工程量清单应采用（）计价。
C
正确答案： A.定额工料机单价 B.固定单价 C.综合单价 D.总价
6.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。
A
正确答案： A.招标人 B.投标人
C.招标代理机构 D.招标监督机构
7.下列不属于规费的是（）。
D
正确答案： A.定额测定费 B.工程排污费 C.社会保障费 D.企业管理费
8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.动火作业需配备灭火器。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测
正确 机构进行验收。（）
正确答案：
正确
错误
· 1.在吊装作业中，下列做法符合规定的有（）。
正确答案：A、C、D
A.下有人工作、通过或者站立 B.吊钩没有安全插销和舌片 C.货物本体固定绑牢
D.按货物长短进行分批吊装 E. 2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。
正确答案：
A、B、C、D
A.施工总承包 B.分包 C.出租 D.安装 E. 3.施工单位应当在施工现场（）等危险部位，设置明显的安全警示标志。
正确答案：
A、B、C、D
A.楼梯口 B.电梯井口 C.孔洞口
D.临时用电设施 E. 4.下列做法符合安全生产规定的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收
B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字 C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志 D.设置的安全警示标志必须符合国家标准 E. 5.高处作业是在坠落高度基准面（）米（含）以上位置进行的作业。
B
正确答案： A.1 B.2 C.3 D.4
6.箱式消防栓不能落地，应距离地面（）米，便于操作。
B
正确答案： A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3
7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。
B
正确答案： A.20 B.30 C.40 D.60
8.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。（）
正确答案：
正确
正确
错误
· 1.安全评估的方法有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.SCA法 B.专家评议法 C.故障分析法 D.PHA法 E. 2.施工单位应当建立健全（）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定
A、B 期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
正确答案： A.安全生产责任制度
B.安全生产教育培训制度 C.安全事故责任制度 D.安全事故调查制度 E. 3.下列需参加专家论证会的人员有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.专家组成员
B.建设单位项目负责人或技术负责人
C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人 D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 E. 4.专项施工方案的内容包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.工程概况 B.编制依据
C.施工安全保证措施 D.施工计划 E. 5.（）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A
正确答案： A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位
6.（）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻
正确答案：建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。B
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位
7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.特种作业人员需持证上岗。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.开挖深度超过2米含（2米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。（）
正确答案：错误
正确
错误
10.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.数量多 B.分布广 C.掌控难 D.危害大 E. 2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。
正确答案：A、D
A.基坑支护与降水工程 B.楼地面工程 C.屋面防水工程 D.土方开挖工程 E. 3.下列属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和措施的有（）。
正确答案：
A、B、C、D A.安全生产的市场准入制度
B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的制度 C.企业必须依法设置安全生产管理机构
D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度 E. 4.下列可以适用《安全生产法》的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.国有企事业单位 B.股份制企业
C.中外合作经营企业 D.外资企业 E. 5.下列分部分项工程中，不属于危险性较大的分部分项工程的是（）。
A
正确答案： A.桥台大体积混泥土浇筑 B.开挖深度4米的基坑 C.高度6米的承重模板支架 D.T梁预应力筋张拉
6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。
D
正确答案： A.施工单位的项目负责人
B.施工单位的项目负责人和技术负责人 C.施工单位的项目负责人和总监理工程师 D.施工单位的技术负责人和总监理工程师
7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.强制式搅拌机适合搅拌的是（）。
正确答案：B、C
A.水泥砂浆 B.干硬性混凝土 C.轻质混凝土 D.混合砂浆 E. 9.混凝土运输一般可以分为（）。
正确答案：B、C、D
A.索道运输 B.地面运输 C.垂直运输 D.楼面运输 E. 10.大体积钢筋砼结构浇筑方案，一般分为（）。
正确答案：A、C、D
A.全面分层 B.局部分层 C.分段分层 D.斜面分层 E.· 1.混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用需要适当的（）。
正确答案：A、B、C、D
A.环境 B.湿度 C.养护 D.温度 E. 2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（）。
正确答案：B、C
A.操作简便 B.节约水泥 C.混凝土强度高 D.混凝土和易性好 E. 3.防水砼凝结后，应立即进行养护，其养护时间不得少于（）。
C
正确答案： A.3d B.7d C.14d D.21d
4.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑，此安全等级应为第（）。
C
正确答案： A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
5.根据《混凝土工程施工及验收规范》规定，采取冬期施工措施时，其室外昼夜平均气温稳定低于+50C，且连续时间应为（）。
正确答案：
C
A.3天 B.4天 C.5天 D.7天
6.混凝土浇筑时，最大自由下落高度为（）。
D
正确答案： A.5m B.4m C.3m D.2m
7.对于悬臂构件模板拆除时，其混凝土强度应达到设计混凝土强度标准值的（）。
D
正确答案： A.55% B.75% C.85% D.100%
8.焊接钢筋网应采用的焊接方法是（）。
B
正确答案： A.电渣压力焊 B.电阻点焊 C.闪光对焊 D.电弧焊
9.在我国，孔心砖的孔洞率应大于（）。
D
正确答案： A.10% B.15% C.20% D.25%
10.砂浆中所用石灰砂浆一般应在化灰池内保持的时间为（）。
D
正确答案： A.3d B.4d C.5d D.7d
· 1.业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（）因素。
正确答案：A、B、C、D
A.业主盈利损失 B.由于工程拖期而引起的贷款利息增加 C.工程拖期带来的附加监理费
D.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费 E.工程看护费
2.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。
正确答案：A、B、C、E
A.根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价 B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计 C.按规定计算间接费、利润
D.按规定计算辅材差价或差价系数 E.按规定计算税金
3.工程竣工验收报告经发包人认可后（）天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款
C 约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
正确答案： A.14
B.21 C.28 D.30
4.某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65％，则起扣点为()万元
C
正确答案： A.325 B.470 C.435.48 D.430
5.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（）。
C
正确答案： A.工程款 B.借款 C.预支 D.定金
6.进度款通常按月结算，根据工程进度支付工程款。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.保修款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）
正确答案：错误
正确
错误 8.结算款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限，从承包商每月的进度款中扣回。（）
正确答案：正确
正确 错误
10.可采用的预付款额度的计算方法有（）。
正确答案：A、B、C
A.按合同中约定的数额 B.影响因素法 C.额度系数法
D.合同金额的20% E.合同金额的50%
· 1.（）担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。
B
正确答案： A.注册造价工程师 B.注册建造师
C.注册咨询管理工程师 D.注册监理工程师
2.预付款可采用的扣回方式有（）。
正确答案：A、B
A.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还
B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还，到竣工前的某个月平均扣还
C.整个合同工期内平均扣还 D.分两期平均扣还 E.分三期平均扣还
3.影响预付款额度的因素有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.施工工期 B.建安工程量
C.主要材料和构件费用占建安工程量的比例 D.材料储备周期 E.其他费用
4.对设计结构安全和使用功能的重要分布工程、专业工程应进行功能性抽样检测。（）
正确答案：
正确
正确
错误
5.隐蔽工程在隐蔽前应通知设计单位进行验收，并形成验收文件。（）
正确答案：
错误
正确
错误
6.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（）。
正确答案：B、C、D
A.供应方 B.业主 C.监理单位 D.设计单位 E. 7.施工阶段质量的自控主体是（）。
正确答案：A、B
A.施工承包方 B.供应方 C.设计单位 D.业主 E. 8.施工准备质量控制指的是（）。
正确答案：A、B、C
A.全面施工准备
B.施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备 C.季节性的特殊施工准备 D.工程产品的质量控制 E. 9.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（）。
D
正确答案： A.单位工程质量 B.分部工程质量 C.分项工程质量 D.工序质量
10.（）是指合同订立后根据合同约定，发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
A
正确答案： A.预付款 B.进度款
