工程施工合同_工程施工服务合同
工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工程施工服务合同”。
工 程 施 工 承 包 合 同
发包方（甲方）：歌山建设集团有限公司富阳分公司
承包方（乙方）：章礼为
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在建筑承包合作中的权利和义务及违约责任，经双方协商同意签订本合同。
一、合作项目：富阳江南商贸城地块建设工程宾馆及办公楼部分 架子工工程。
二、乙方向甲方提供劳务工15 人，附上职员花名册，及身份证复印件，并办理好用工手册。乙方派 章礼为 为驻甲方代表，负责管理协调工作，驻甲方代表到位率须达到100%。
三、施工任务、任务的变更、施工费用商定：
乙方按甲方提供的图纸及技术资料施工，具体工程量由甲方按实际情况需要分配给乙方为准，甲方分配给乙方的工程量，乙方不能及时完成的，甲方有权进行调整，必要时可另择施工班组，届时按乙方违约并按本合同第四条处理。施工质量达到合格的工程 按外立面架子实际搭设面积计算，落地架按17.5元/㎡，悬挑架高度在60米以下的按19.5元/㎡，搭设高度在60米以上的按21.5元/㎡，另每一挑架层补壹仟元整。临时设施加固、围护栏杆、钢筋、木工及机械防护棚搭拆，三宝四口、五临边围护，以及卸料平台搭拆和牵涉到的全部钢管的搭拆工作均另外计算。工程量增减，费用按相应费用比例予以调整。
四、劳务承包合同保证金
承包方为了保证发包方按业主要求保质保量完成施工任务，同时保证施工期间能安全文明生产，承包方愿意按合同总金额的10%作为劳务承包保证金。承包合同签订后，承包方由于主观原因影响工期、质量、安全，发包方有权视情节扣罚，保证金必须在合同签订时一次交清。
五、施工承包内容：
1、外脚手架、槽钢等搭拆，楼梯临时扶手搭拆；
2、负责所需周转材料的运输、固定、在项目部指定位置处堆放整齐、清理和保管、防盗等工作；
3、钢管需涂黄色油漆；
4、包多次检查、整改、维修、多次自查返修等；
5、项目部要求班组派员做点工的必须无条件听从；
6、包括安全网、脚手片、拉结点等架子工范围内的所有工作，多次调换、张挂、拉设，挑架预埋件的拆卸、割除、钢丝绳及拉环收集整理入库等等一切工作。
如乙方违反上述规定中的不派人参加放样弹线、测水平线和上级部门对工地进 1
行检查前对施工场地加派人进行清理、清扫及达不到标准化工地要求的，项目部或分公司有权每次按应派人员上班扣罚 250 元/人/天，在未结工程款或保证金中扣除。
六、劳务费用的结算和支付
1、每月按实际完成工程量的60%在下月25号前发放，工程完工外架拆除清理完成后再付40%，在外架拆除清理完成后或春节前支付。
2、工资，工程量确认必须经现场施工员及项目经理签字。
3、每次支付劳务费必须符合甲方要求的施工进度、质量、安全、文明施工、原材料使用等考核，承包方未完成考核指标，发包方有权按情节扣留相应的劳务费用款，用于赔偿给甲方。
4、承包负责人必须提供管辖内员工的身份证复印件及员工登记表，工资必须按身份证复印件及员工登记表发放，清单由员工本人签字方可支付本月工资，乙方施工人员必须具备身份证、务工证，架子工上岗操作证。
七、安全生产及安全事故处理
1、乙方所有施工人员必须严格按安全规范、操作规程施工，杜绝重大伤亡事故的发生，轻伤事故发生率控制在3‰以内。
2、乙方使用的各种机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。
3、乙方人员发现伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。一般一次性损失在5000元以下的工伤事故由乙方负责，超过5000元以上部分，甲方承担
4、乙方应根据劳动法的有关规定，为职工办理相应的安全生产保险，其费用已包含在单价中。
5、乙方必须做到文明施工，如在工地作业期间发生打骂事情除医药费等自理外，每次每人罚款500元整；不戴安全帽、穿拖鞋进入施工场地，第一次发现罚50元，第二次罚100元，以此加倍扣罚；宿舍内不准用电热器烧水、烧饭，发现一次罚100元。
八、甲、乙双方权利、义务
1、甲方权利、义务
(1)、乙方人员进驻甲方现场时(乙方人员住宿由乙方自理)，甲方对其进行遵纪、守法、安全生产、文明施工、消防、创绿色构造及内部管理制度等方面的教育、监督、检查、考核。甲方协助乙方人员办理暂住证、保险等证件及就业证、生育证明等证件的上报备案工作。
(2)、甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、节约材料、落手清等要求。
(3)、甲方应根据本工程实况在可能基础上安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工；若不能保证连续生产应出具相应的书面材料，同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
(4)、甲方应按合同规定及时办理劳务的结算、付款。
(5)、甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生的并经甲方确认同意的停工、窝工及零星用工等进行签证，列入结算依据。
(6)、甲方有权对乙方的施工人员进行处罚。对认真负责，保证工程质量，提前完成施工进度的班组给予适当的奖励。
2、乙方权利、义务
(1)、乙方对于其确定劳务关系的工人必须审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁。乙方人员需持本人身份证（原件），女工必须有计生证，并将其人员登记注册(注明身份证号码)，作为本合同的附件。必须按要求办理暂住证、就业证、上岗证、胸卡、保险等，费用由乙方自理。
(2)、乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、保质保量完成合同规定或甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，保证甲方的施工进度。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人应向甲方出具书面报告，经甲方确认后才能调整，以免影响工程进度。
(3)、乙方人员必须按甲方要求，施工规范、施工工序、施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，乙方从甲方借用的物品，或甲方提供给乙方使用的机具、设备等，如发生损坏、丢失应折价赔偿或赔偿。
(4)、乙方进场的施工机具、材料应履行登记手续，报甲方备案。工程完成后方可出场，否则视为甲方所有。
(5)、乙方应对所有工作人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守国家的有关规定和甲方有关安全生产、消防保卫、现场卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
(6)、乙方不服从甲方管理人员的管理、指挥、指导的，乙方承若甲方可对当事人进行罚扣款。
(7)、乙方职员对甲方的一些管理方式和规章制度有异议或有更好的建议，须经乙方领导加以综合考虑，再向甲方有关领导反映，以利于问题的解决和建议的采纳。
九、违约责任
1、甲方违约责任
(1)、由于甲方管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。
(2)、甲方不能支付劳务费用应在结算前合同规定支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并通知法律诉讼追索拖欠的劳务费及损失赔偿费。
2、乙方违约责任
(1)、乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在合同约定进场时间/日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔，乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工程造成影响时，甲方可书面通知乙方，在日内乙方未予书面答复，甲方有权拒付其未领的劳务费，终止合同，并没收承包保证金。
(2)、乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。
(3)、因乙方自身责任造成质量事故和返工重做的，有乙方承担责任和经济损失，如果项目部收到质检和监理部门整改通知单的，除工料损失费由乙方承担外，每收到一份整改通知，甲方向乙方收取500～1000元罚金；并按延误工期情况扣除费用，其标准为：
①、能计算工程量的按定额结算，不能按工程量计算的按现场实际由甲方项目经理签证为准。
②、由于质量原因造成返工重做，每延误工期一天罚款1000元处理。
③、按甲方提供的施工计划，每提前一天奖500元，每延期一天罚1000元。
十、双方确认如遇不可抗力，本合同允许变更或终止；如有国家政策性原因，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。
十一、其它事项
1、自开始至完成的整个过程中的一切劳保用品（包括安全帽、安全带、医药用品、雨衣等）均由乙方自理。所需劳保用品必须备全并发放到位，其中安全帽应根据甲方要求统一编号。
2、工资发放：上月的工程量结算签证后的工程款到下月25日发放。乙方必须及时按约定时间将工资发放给职工，否则下月工程款不予结算。与乙方工人所发生的劳资纠纷跟甲方无涉，如影响甲方的，甲方有权双倍向乙方索赔。（由于乙方造成质量差异未能按时整改好拖延时间发放工资罚款处理。）
3、乙方的管理人员不得少于人，必须明确每个人的职务，其中质量员、安全员至
少各一名。并将每个管理人员的姓名及联系电话上报甲方，乙方必须在合同签订的同时上报主要施工人员的名单和联系电话，并服从甲方的安排，调换骨干施工人员必须征得甲方的同意。
4、乙方应向所有施工人员进行详细的施工技术交底，必须计划合理用料，不得浪费甲方提供的材料，如发现一次罚款1000元。
5、乙方做好每天的落手清工作，并配合上级主管部门、公司、及项目部的安全生产、文明施工等检查工作。
6、每天上班前做好安全技术交底，并要有安全交底书面记录，每天要做好施工日记和安全日记，如检查记录或日记不全每次罚款200元。
7、乙方必须确保安全生产、文明施工。工地综合治安秩序落实谁主管谁负责的原则，如乙方人员发生打架、斗殴等不良事件，除按规定处罚外，当事人交由公安司法等有关部门处理。甲方有权单方面终止合同，期间完成工作量一概不予结算。
8、如乙方人员不遵守公司安全生产纪律和工地各项规章制度等，甲方有权将其职员清退。
9、乙方负责人应将本合同有关条款告知自身的施工人员，以利合同条款的执行。
十二、其他专用条款
合同签订后，钢管及扣件逐步进场，分别从进场至结构中间验收日后四个月结束，如甲方不能如期完工，从结构中间验收日四个月后起甲方场地钢管及扣件按实际再确定租费（由甲方支付）。包括民工住宿费，水电费。
十三、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。
十四、本合同经双方签字盖章后生效，一式叁份，双方各执一份，另一份报企业主管部门存档。
甲方代表：乙方代表：
身份证号：身份证号：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
日期：日期：
工程施工合同甲方：山东中冶石油机械有限公司乙方：章丘市金川建筑装饰工程有限公司经双方友好协商的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇工程施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
工程名称：建设单位：施工单位：程 施 工 合 合同编号： 工同第一部分 合同正文发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行......
工程施工合同甲方：渭干村 乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同；第一条：工程概况1、工程名称：齐满镇渭干村“文化礼堂”......
刀豆文库小编为你整合推荐5篇工程施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
