桩基础施工合同_桩基础工程施工合同

桩基础施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“桩基础工程施工合同”。

降水、支护及桩基础工程施工协议

甲方：建设集团有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、协商一致原则，就济南军区第二招待所沿街综合楼桩降水、支护及基础工程施工，达成以下协议：

第一条、工程概况

工程名称：招待所沿街综合楼降水、支护及桩基础工程

工程地点：解放路80号（招待所院内）

承包方式：包工包机械、包工期、包质量，乙方直接施工不准转包。

第二条、承包范围及承包总价：

图纸内承包总价340万，一次包死，以后不做调整；图纸以外以设计变更或业主签证为结算依据（其中降水天数暂按240天计算，降水台班单价包死，结算时不做调整）。

第三条、工程内容：

1、基坑降水、支护施工图纸中全部内容的施工；桩基工程图纸中全部内容的施工。

2、结算方式

①图纸内总价一次包死。

②图纸外以设计变更或业主签证为准。

第1页，共5页

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、开工日期：9月26日，竣工日期：2012年12月15日，如不

能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1%，总额不超过合同总价的10%。

2、如因停电、设计图纸变更影响施工进度，或遇台风、暴雨等人

力不可抗拒的自然灾害，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双

方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其

损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工一整天起开始签证。属乙方责任的，由乙方自行

赶工，工期拖延责任由乙方负责。

第五条、付款方式：

（一）乙方须持有加盖公司财务章的发票支取工程款。

（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、本工程无预付款。

2、打桩完工，基坑支护完成，降水符合工程进度要求，经测试验

收合格后，甲方在2012年1月23日（农历春节）前付50万元人

民币。

3、待工程到达+0.00后一个月内付到总工程款的80%。

4、降水结束后支付到总工程款的95%，剩余5%质保金一年后无质

量问题再行支付。

第六条、质量及技术要求：

1、工程质量：确保达到优质工程奖。

2、根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载

法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔

偿甲方相应的损失。

第七条、甲方责任：

1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度并进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常

施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材

料送到指定施工区域。

4、乙方将轴线及桩位放好后,由甲方负责组织有关人员进行复核

并做出确定。

5、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有

关部分进行图纸会审。

第八条、乙方责任：

1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计

（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工

作，乙方负责打桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手上岗证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及

要求。

7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工

程进度，以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应配合甲方将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

9、乙方在现场应设置安全员，并定期进行安全教育，做到文明施

工、安全施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。

10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

11、工程完工后，乙方按相关规定做好施工原始记录，汇集施工

技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。

第九条、注意事项：

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙

方造成的，其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题，则由乙方负责；

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或

基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

5、乙方应严格按甲方提供的图纸施工，配合甲方密切注意周围环

境监测结果，提前提出因降水引起的周围建筑物损伤补救方案。

6、工程施工期间，涉及到工程以外的交通、卫生、治安、环保等

事宜及费用，均由乙方自行解决。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协

商变更、终止合同。

第十一条、未尽事宜，甲乙双方协商，补充合同条款解决。双方

签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可

提交仲裁委员仲裁，或依法向济南市人民法院起诉。

第十二条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付

清后自行终止，合同正本贰份副本贰份，甲乙双方各执正本壹份副本

壹份，具有同等法律效力。

第十三条、本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。

甲方：（盖章）

地址：

法定代表人或授权代表：（签章）乙方：（盖章）地址： 法定代表人或授权代表：（签章）开户银行：开户银行：

账号：账号：

传真：

日期：年月日 传真： 日期：年月日