家装纠纷起诉书_装修纠纷起诉书
家装纠纷起诉书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“装修纠纷起诉书”。
民事起诉书
原告：姓名，性别，民族，年龄，职业，住址，电话
被告：※※※※※※装饰设计有限公司西安分公司
住所：长安※※※※※※※※※※※※※※
法定代表人：胡※※职务：※※※
电话：
诉讼请求：
1、判令被告按装修合同承担违约金※※※※元。
2、责令被告继续履行合同中未履行事项及办理检验、质保等手续。
3、责令被告对原告就其擅自贻误工期行为进行书面道歉。
4、司法建议工商及家装主管部门，对不良家装公司加强监督管理。
5、本诉讼费及因诉讼维权发生的相关费用由被告承担。
事实与理由：
我在本市购买了一套面积不大的住房。装修时，因自己工作忙，缺少装修经验，就选择了被告公司。在装修中，被告公司管理层言行不
一、不讲诚信，对业主前恭后倨。公司内控严重缺位，工序混乱颠倒，业主利益毫无保障。被告公司无正当理由，延期竣工30余天，给原告带来了不少精神负担和经济损失。因此，很有一诉的必要。
2011年2月21日，我与被告公司总经理胡※※商谈的基础上，签订了房屋装修合同（当时也算很荣光的“总经理工程”）。合同约定：“开工日期为：2011年2月22日，竣工日期为：2011年4月22日，总工期为60天”。装修方式为半包+主材。合同价款为※※※※元，被告公司要求原告以65%、32%、3%（工商局要求比例分别为：50%、45%、5%）的比 1
例分三次支付。具体为：签订合同付※※※※元、工程进度过半付※※※※元、竣工验收合格付※※※※元。
从2月23日（开工）前，本人支付款项※※※※元（收据为证）。其后，又于3月11日，支付款项※※※※元，但40天来该工程近乎停工状态。截止4月3日（距合同约定竣工日期不足20天），原告总共只见到3名工人，工程只完成了部分墙（地）砖的铺设和两个卧室一遍腻子。被告公司工序严重颠倒，卫生间5次防水失败后，在下层住户、物业反映强烈的情况下，竟然铺贴墙砖；在尚未进行电路改造的情况下硬刷腻子。
4月4日，本人找到公司老总胡※※反映情况，胡承认是自己公司的问题，并且令工程部加快进度，自己反复保证能够按期完工。但此后，除了第6遍防水外，工程还是没有重大实质性进展。
4月19日，本人再次找到公司老总胡※※，要求公司出具工程进度表。胡让工程部张经理出了一张便条（见附件），张在便纸上了:“明天（20日）9.30进瓦工，21日瓦工清场；明天（20日）批腻子，21号批二遍腻子，22-23包立管、厨卫吊顶，24号打砂纸、刷墙面漆一遍，第二天再刷一遍。”的保证（有字据为证），但就是不能落到实处。工程进度迟迟不能过半，地砖一直到4月20日晚才铺完。
4月25日上午（已违约3天）11:29分，该公司财务部发短信称：工程达到了中期过半标准，要求支付中期款。
鉴于前述首款支付过多，工程进展缓慢的教训，4月26日，本人在咨询西安市家庭装饰协会后，向公司交了整数款※※※※元（收据为证）。原因是：当时厨卫门、洁具尚未完全安装到位，不符合支付中期款的标准，但基于公平考虑，先交个整数，待竣工后统一结算。根据西安市工
商局2007版《合同》第11条第2款，“工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层工序要求全部完成，门、窗及木制品基础安装完成为界定工程过半的标准。”
5月2日，该公司洁具、门基本到位后，本人又交整数款※※※※元（收据为证），将中期款全部交清，并结了部分装修过程中发生的相关费用。但该公司工程质量一直不尽人意，直到5月22日（违约已经1个月），尚有几处墙面开裂，厨卫门口、阳台、电视墙多处墙面发黄或块状凸起，卫生间门套松动，水泥墙面外漏。该日再次找公司老总胡※※反映后，终于争取到26日验收交房。虽然验房时，房子墙面局部存在乳胶漆涂抹不均匀，流坠、疙瘩等现象，缺少合同规定的相关材料。但原告实在是拖不起了，只求早点摆脱这个不依合同、不讲诚信的装饰公司，收了房。随后，本人主动到被告公司要求进行竣工结算，被告公司以本人延误中期款、不懂法为由，还反咬一口，作为总经理的胡※※，既不出面承担责任，又言语冷漠，态度蛮横，前恭后据，判若两人，狂傲的将人推到非诉不可的地步。
从合同规定竣工日期（4月22日）到工程实际竣工（5月23日）违约30余天。比照合同有关规定，按工程造价1‰及30天计算，应赔偿原告※※※※元。
关于厨卫防水问题。该公司工长虽称，厨卫防水自己亲自做了5遍，卫生间墙防水做到了1.8M高，但还是出现了漏水问题（物业主任、下层住户等可作证）。本人原坚持：只认第六遍（卫生间）防水，不承担卫生间墙及厨房防水费用。但考虑到防水费用，最终会转嫁到最基层的最辛苦的工人师傅。虽然4月4日胡※※总经理也表明，防水算作中期款，已贴墙砖的卫生间防水不算，但本人还是声明放弃。
关于中期款的问题，《合同》第13条第2款明确规定，“乙方为甲方施工项目以预算书上文字写明的为准，工程量按实际发生的为准，竣工后进行决算”。被告公司将装修期间发生所有费用，算作中期款，于法于理无据，是经不住事实与证据的检验的。
根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《西安市家庭装饰工程质量验收标准》等法律、法规和规范性文件的规定，特提起本诉讼，请人民法院依法支持原告诉讼请求。
此致
西安市雁塔区人民法院
具状人：
年月日
附：
1、《西安市家庭装饰装修工程施工合同》一份
2、被告公司盖章的收款收据五张（复印件）
3、该公司张经理出具的工程进度保证单一份（复印件）
4、其他证据若干
房产纠纷起诉书范本原告：———— 住址：————电话：——————被告：——————住所地：————法定代表人：————联系人：————电话：————-诉讼请求：1、请求法院判令被......
刀豆文库小编为你整合推荐3篇遗嘱继承纠纷起诉书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
民间借款纠纷起诉书原告：，男，年月出生，住址：，联系电话。被告：，男，年月出生，住址：，联系电话。 诉讼请求：1.请求人民法院依法判决被告偿还原告欠款本金及利息78470元；2.判决被告向原告支付违......
房屋买卖纠纷起诉书房屋买卖纠纷起诉书如何写?•以下是小编收集的关于《房屋买卖纠纷起诉书》的范文，仅供参考!原告：李xx，男，汉族，xx年xx月xx日出生，住xxxxx，电话：xxxx.被告：张xx，男，汉......
欠款纠纷起诉书参考（推荐8篇）由网友“温心”投稿提供，下面就是小编给大家整理后的欠款纠纷起诉书参考，希望您能喜欢！篇1：欠款纠纷起诉书参考 民间借款纠纷起诉书原告： ，男， 年......
