欠款调解协议书
第1篇：合同欠款调解协议书
合同欠款调解协议书
下面是本站小编给大家整理收集的合同欠款调解协议书，欢迎大家阅读与参考。
合同欠款调解协议书1
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的`保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
合同欠款调解协议书2
甲方(诉讼被告方)：厦门xx公司、厦门xx公司、xx
签约代表：xx
乙方(诉讼原告方)：厦门xx公司
乙方诉甲方拖欠装修工程款一案，已经由厦门市中级人民法院受理。甲乙双方从合作的初衷出发，经过友好的庭外协商，达成如下和解协议。该和解协议经过双方签署，并经由受诉法院制作民事调解书后立即生效。
一、厦门xx公司和厦门xx在代扣代付原告因承包厦门市东方国际酒店所应付的全部税款后，尚欠原告工程款八百万元整。被告应当于本协议签订后三日内支付原告50万，剩余750万元，被告从xxxx年11月至xxxx年3月，每个月30日之前支付30万，从xxxx年4月起每月30日之前支付20万，直至全部支付完毕。
二、以上欠款利息按银行同期贷款利率的 4 倍，从xxxx年11月1日计算至实际付款之日，并在本金支付完毕后两个月内还清。
三、xx对厦门xx公司、厦门xx公司的以上债务偿还承担连带责任。
四、本案的诉讼费保全费和其它诉讼相关费用由被告承担。
五、原告应于被告支付50万元后，立即解除对被告银行账户的查封。
六、如果被告严格按照本协议第一条约定的期限支付尚欠的工程款本金，则原告同意放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任，双方的权利义务清结;如果被告没有严格按照第一条约定的期限付款，则被告的全部付款义务自动提前到期，原告有权利申请法院强制执行全部债权。
厦门xx公司 厦门市xx公司
代表人：代表人：
厦门xx公司 xx公司
代表人：
合同欠款调解协议书3
甲方：张XX，男，白族，xxx年12月07日生，云南省大理市人，住大理市经济开发区XXXX职工宿舍3栋4单元202室，身份证号码532901XXXXXX，联系电话138872XXXXX,0872-23XXXXX 。
委托代理人：
乙方：刘XX，女，汉族，xxxx年9月2日生，住大理市下关镇雪人路八号6栋，身份证号码532901XXXXXX，联系电话：139872XXXXX。
委托代理人：
刘XX诉张XX买卖合同纠纷一案，由XXX人民法院受理，案号：(xxxx)XX初字第39号，原定于xxxx年8月30日开庭。现经委托代理人努力协调，经双方协商，达成以下庭前和解协议：
一、甲乙双方一致同意解除双方于xxxx年5月23日签订的房屋买卖合同。
二、甲方将先前收取乙方的购房预付款人民币150000.00元(大写：壹十五万元整)退还给乙方;
三、乙方收足上述款项后，则向法院撤回所有诉讼请求及财产保全申请。乙方撤诉后，人民法院就该案收取的所有诉讼费用由甲方承担。乙方以后不再就该案所涉及的债权向甲方提出任何主张。
四、本协议一式四份，甲乙双方及双方代理人各持一份,经上述各方签名后生效
甲方: 委托代理人：
乙方: 委托代理人：
xxxx年09月15日
附：1、甲乙双方身份证复印件各一份;
2、二代理人接受委托的委托协议书复印件各一份。
第2篇：欠款调解协议书模板
欠款调解协议书模板
在不断进步的社会中，人们运用到协议书的场合不断增多，协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一般协议书是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的欠款调解协议书模板，仅供参考，大家一起来看看吧。
欠款调解协议书1
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；
二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方；
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日千分之xx向甲方支付逾期还钱违约金；
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________
乙方：_____________
____年____月____日
____年____月____日
欠款调解协议书2
甲方：
乙方：
乙方自日起从甲方处采购玻璃，双方发生业务往来多年，乙方至今仍有货款未向甲方结清。现经甲、乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止2014年12月31日，乙方共欠甲方货款人民币1095822元（大写:壹佰零玖万伍仟捌佰贰拾贰元）；
二、乙方分期偿还上述拖欠甲方货款共计人民币1095822元，具体还款计划如下：自本协议签订后至年月日前（该处也可改成每月支付一定的款项至年月日前将上述款项全部付清）将上述欠款全部偿还给甲方；这期间乙方按每月%的利率支付利息，每月号为结息日。上述所有款项于指定日期前汇入甲方指定
三、本协议签署后，乙方任何一期不能按时还款，则乙方余下应还款视为全部到期，甲方除有权追收乙方全部应还款额之外，还有权追收全部未支付款项的20%作为违约金。务作为抵押，本次协议签订之后，乙方在10日内协同甲方办理抵押手续。乙方的还款责任提供连带保证，若乙方未按时还款，则甲方可要求代为清偿上述债务、利息及违约金，保证期限自本协议签订之日起至年月日。
五、履行本协议发生的.争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方可向常州仲裁委提起仲裁；
六、本协议双方盖章之日起生效。协议一式叁份，甲、乙双方、保证人各执一份，每份都具有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
欠款调解协议书3
甲方： （身份证号码： ）
乙方： （身份证号码： ）
丙方： （身份证号码： ）
甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议：
第一条 甲方已将位于XXXX市路号 栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。
第二条 甲、乙双方约定房价为元（大写：）。
第三条 甲方偿付丙方债务金额为 元（大写：）
第四条 乙方于 年月日前将房款 元（大写： ）向丙方清偿。
第五条 为维护丙方利益，乙方须将所取得的房屋向丙方抵押担保。本协议生效后五日内，乙、丙双方办理房屋抵押登记手续。
第六条 本协议规定的付款期限届期，乙方未支付完毕协议规定款项，则以抵押登记的房屋，按担保法规定向丙方清偿。
第七条 乙方到期未支付协议规定款项，向丙方支付房款总价款20%的违约金。
第八条 本协议未尽事宜，三方另行签订补充协议。
第九条 本协议三方签字生效。协议书一式三份，三方各持一份。
甲方（签字盖章）：____________________
乙方（签字盖章）：____________________
丙方（签字盖章）：____________________
签订日期：
第3篇：欠款调解协议书模板通用
欠款调解协议书模板通用
在学习、工作生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议能够保证双方合作愉快。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的欠款调解协议书模板通用，仅供参考，希望能够帮助到大家。
欠款调解协议书模板通用1
甲方（诉讼被告方）：
乙方（诉讼告方）：
乙方诉甲方拖欠装修工程款一案，已经由厦门市中级人民法院受理。甲乙双方从合作的初衷出发，经过友好的庭外协商，达成如下和解协议。该和解协议经过双方签署，并经由受诉法院制作民事调解书后立即生效。
一、厦门A公司和厦门B在代扣代付告因承包厦门市东方国际酒店所应付的全部税款后，尚欠告工程款八百万元整。被告应当于本协议签订后三日内支付告50万，剩余750万元，被告从____年____月____日至____年____月____日，每个月30日之前支付30万，从____年____月____日起之前支付20万，直至全部支付完毕。
二、以上欠款利息按银行同期贷款利率的4倍，从____年____月____日计算至实际付款之日，并在本金支付
第4篇：个人欠款调解协议书（通用17篇）
一些琐碎小事看似微不足道，但它们也构成了我们生活的一部分。写总结时要注意吸引读者的兴趣，提供有说服力的可信证据。这些总结范文的思路清晰，表达准确，给我们提供了一种优秀的写作参考。
个人欠款调解协议书篇一
借款人：（下简称甲方）。
贷款人：（下简称乙方）。
鉴于：
1、甲方是一家注册资本万元的有限责任公司，因项目的实施需要资金；
2、乙方受委托进行个人贷款，有关权利义务均由承担，甲方可以代为行使；
3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料（见附件），并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏，不存在任何欺诈，否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明，甲方也进行了初步的.调查，以后根据需要还可以进行进一步的调查。
一、贷款金额：元人民币。
二、贷款期限：至少年，最长年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限，每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为年月日。
三、贷款利率及计收方法：
1、贷款利息为每年%。每年贷款发生之前个工作日内支付。
2、本协议签定之日起三日内，甲方向乙方
第5篇：欠款调解协议书范本（通用5篇）
欠款调解协议书范本（通用5篇）
现如今，各种协议书频频出现，签订了协议书就有了法律依靠。拟起协议书来就毫无头绪？下面是小编精心整理的欠款调解协议书范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
欠款调解协议书1
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；
二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方；
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日千分之xx向甲方支付逾期还钱违约金；
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________
乙方：_____________
____年____月____日
____年____月____日
欠款调解协议书2
甲方
第6篇：法院欠款调解协议书（汇总20篇）
通过总结，我们可以更好地总结经验并且不断进步。写总结时应注意语言的准确性和表达的清晰度。写总结是一个不容易的过程，以下是一些小编为您准备的总结范文，希望对您有所帮助。
法院欠款调解协议书篇一
还款人：区人民政府(以下称甲方)。
债权人：(以下称乙方)。
为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本协议：
一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至20________年12月31日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。
二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。
三、减去20________年12月31日后偿还的数额，截至订立本协议之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________
第7篇：法院欠款调解协议书范文（20篇）
艺术是人类情感和精神的抒发和表达方式。总结不仅关乎事实的陈述，更需要我们自己的思考和见解。感谢小编为我们提供的总结范文，让我们在写总结时有了更多的思路和方法。
法院欠款调解协议书篇一
原告：_________________(写明姓名或名称等基本情况)
被告：_________________(写明姓名或名称等基本情况)
_____________(当事人和其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，与一审民事判决书相同。)
本院于________________年________________月_______________日立案受理了原告诉被告_________________(写明案由)一案。依法由审判员_____________适用简易程序公开(或不公开)进行审理。________________(写明当事人的诉讼请求和简要事实)
根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第十四条的规定，本案经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
________________(写明协议的内
