雨棚施工合同
第1篇：雨棚施工合同
施工合同书
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、总价
1.1 工程名称：玻璃雨棚
1.2 工程地点：青岛市李沧区九水东路186-8号网点房 1.3 工程数量及总价合计：
玻璃雨棚面积: 18 m²，单价：900元/m²。工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元）。
1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
第二条：工程用料
2.1 钢材：选用国产优质钢材。2.2 玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。2.3 爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。
第三条：承包方式
3.1 包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。
5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；
5.2.3 编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过； 5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
5.2.6 作好施工原始记录。
第六条：工期
6.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。6.2 施工总工期：10天。
6.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 6.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时； 6.3.3 由于战争、*、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 6.3.5 其它非乙方原因的停工；
9.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。
第十条:工程停建或缓建
10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十一条：其它
11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
11.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
第2篇：钢结构雨棚施工合同
一车间钢构机器平台加固
施工合同
发包方：焦作市方便面厂
以下简称甲方 承包方：林州市太行建设工程有限公司
以下简称乙方
经甲乙双方平等协商，签订本合同：
一、工程概况
本工程为焦作市方便面厂一车间和面机钢构平台加固施工。
二、本工程承包施工内容：
1、对整个平台结构进行加固，重点集中于机器承重部分。
2、采用物理化学方法对结构进行深度防腐除锈；然后做基本喷漆涂装。
3、使用与原结构主次梁同型号钢材料进行背靠背焊接加固。
4、打磨整理后做二次喷漆涂装。
5、施工图纸显示的全部内容。
三、合同价款：壹万陆仟元整（16000.00元）。
四、本合同付款方式：
本工程没有预付款。工程结束验收合格，付至工程款的95%，其余5%为工程质量保证金，三年内如无质量问题一次性无息返还。
五、施工工期
本工程自2016年3月1日开始进场施工，3月10日结束。
1、如果由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方签证确认后，竣工相应时间进行延长。
(1)额外的或附加的工程数量。
(2)由甲方造成和延误、障碍、阻止。
(3)不可抗力。
(4)可能且出现的，但不是乙方的过失或违约造成的。
2、非技术原因，乙方不能按工期完成，每推迟一天，承担违约赔偿金1000元。
六、工程质量
1、本工程施工过程中，乙方应严格按照现行国家或专业标准、规范和设计的要求及甲方根据合同发出的指令进行施工，保证质量，随时接受甲方代表检查，并为检查提供便利条件。乙方出现质量问题，按要求返工，并承担相应费用。返工后仍达不到约定条件，由乙方承担责任和费用，赔偿甲方有关损失，承担违约责任，支付赔偿金。
2、隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件等中间验收部分，乙方自检合格后在48小时前通知甲方（包括乙方自检记录）。甲方24小时内应到现场验收，如有推迟，应12小时前通知，推迟时间不超过24小时。验收合格后，方可继续施工。
3、因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济的支出，工期相应顺延。
七、材料设备供应
乙方采购的材料，按照图纸范围和双方约定的要求进行采购。材料进厂后未经甲方验收或不符合规范、设计要求的，严禁用于工程。
八、变更
1、施工图纸内减少或图纸外发生的工程量双方认定后按变更结算。变更价格参照乙方预算价降点后的合同价格。
2、因乙方对图纸所列项目在预算中漏算、错算项目的费用由乙方承担。
九、保修
1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程实际情况，工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 3年；（3）装修工程为3年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2、缺陷责任期
工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
3、本工程保修金额为工程实际金额的5%，保修期内，乙方如能够按保修责任进行保修，甲方将在保修期满后20天内将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方。
十、甲方责任
1、提供工程地质和地下管网线路资料。
2．水准点与坐标控制点位置提供和交验。
3、有权监督乙方对场地周围的安全防范工作及乙方施工人员遵守厂内规定情况。
3，提供电源、水源。
十一、乙方责任及义务
1、施工场地内的平整，临时设施。
2、施工过程乙方应做好安全管理工作，建筑安全符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。并承担安全施工责任。承包方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和承包方管理不善造成的其他损失，均由承包方负责，承包方不得因此影响工程进度。
3、提供交工资料（竣工图、资料）贰份。
4、乙方的临时占地不得影响甲方正常经营生产，进入甲方生产厂区遵守甲方厂区相关规定。
5、每日完成施工场地和相邻厂区因施工造成卫生环境清理工作
6、承包人承担施工电费。
7、完成成品或半成品（包括甲方现场设备）保护。
未尽事项双方协商解决并作为合同的补充协议，补充附件与合同具有同等效力。
本合同一式五份，双方各执叁份，自签订之日起，本合同生效，甲方签章：
二0一六年二月二十九日
乙方签章： 二0一六年二月二十九日
第3篇：玻璃雨棚施工合同
篇1：玻璃雨棚制作安装合同 玻璃雨棚制作安装合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《合同法》、《建筑安装工程合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款，就钢结构玻璃雨棚加工制作、安装，在平等互利的基础上，双方本着公平合理、经友好协商，达成如下合同条款。
一、工程名称：钢结构玻璃雨棚
二、工程地点：台州雪花啤酒宿舍楼
三、工程范围及内容：
四、加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.五、规 格：
六、合同价款和付款方式： 合同价款: ,以上为不含税价格。付款方式:雨棚钢结构和玻璃全部安装完成经甲方验收合格付全部的70%,竣工验收后付25%，其余5%一年以后付清。
七、工程期限：
1、工 期：合同签订后天。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理 —1—意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：（1）甲方未能按合同约定提供图纸和开工条件；（2）甲方未按合同规定
第4篇：雨棚维修合同 施工合同通用
随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
雨棚维修合同 施工合同篇一
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和规章，本着互相协作、紧密配合，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项，签订此合同以共同遵守。
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容;
4、 承包范围：
5、 承包方式：
6、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格型号：
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按照《河南省市政工程单位综合计价》标准计价取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行。
工程造价暂定为人民币 万元
1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起);
2、开工日期： 年 月 日
3、竣工日期： 年 月 日
1、合同签订后，甲方支
