管网工程施工合同
第1篇：排污管网工程施工合同413
湖北泰丰投资发展有限公司
排污管网承包工程施工合同
甲方：湖北泰丰投资发展有限公司（以下简称甲方）
乙方：湖北晨晗建设工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称：湖北泰丰国际城。
2、工程地点：咸宁市嘉鱼县沿湖大道。
3、工程内容：室外排污管道沟槽的开挖、平沟、下管安装、回填、检查井的砌筑、化粪池砌筑和土方开挖及回填等。
二、工程承包方式和承包范围：
1、承包方式：合同价款暂定为人民币柒拾伍 万元整（750000.00），含税；
2、工程承包范围：乙方按照甲方批准的施工图纸（包括配套说明和有关资料）进行施工；
3、甲方有权根据实际情况对乙方的工程承包范围作出调整，乙方应予配合；
4、乙方管道铺设后必须按照施工规范及施工工艺进行回填夯实，如雨季后发生管道覆土面下沉，承担全部责任及经济损失，并负责修复。
湖北泰丰投资发展有限公司
三、付款方式：本工程无预付款，工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 97%，余 3%为质保金，质保金在工程验收合格、质保期2年内无任何质量问题一次性无息支付。甲方每次付款前乙方需开据合法有效的等额建安发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。
四、合同工程量、合同价款及计价结算方式
1、合同总造价的确定：
1.1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以甲乙双方确认的、实际完成的、并经验收合格的工程量为准。
1.2、计价方式：单价合同现场实际工程量收方计算总价，D300承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为133.9元/米；D400承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为173元/米；D500承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为255元/米；D600承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为360元/米；D800承插式钢筋砼管（Ⅱ级），10CM砂石垫层，橡胶圈接口，为542.15元/米；D1250圆形砖砌雨水检查井（收口式），为2772.02元/个；D1000主管砖砌检查井，为4693.65元/个；矩形直线砖砌雨水检查井D1200，为3835.5元/个；D1000圆形砖砌污水检查井（收口式），为2788.39元/个；井径700砖砌检查井，为1754.96元/个；化粪池（G9-30SQF），为43836.72元/个；化粪池（G10-40SQF），为62444.07元/个；化粪池（G12-75SQF），为85141.85元个；化粪池
湖北泰丰投资发展有限公司
（G13-100SQF），为98617.52元/个。化粪池（容积30立方米成品），为46000元/个。
上述综合单价包括但不限于如下费用：排水管及辅材的材料费、运输费、卸车费、管道吊装、钢筋混凝土顶进、管道接口处理、措施费、安全文明施工费用、保险、利润、税金、水电费，另外还包括二次搬运费、协调、配合、赶工、合同风险、相关市政主管部门备案、相关市政主管部门协调费、相关市政主管部门赔偿费、接入市政管道所对应市政排污管道等一切与市政方面有关的费用，以及税费等。
五、承插式钢筋砼管要求：Ⅱ级
1、本工程所有承插式钢筋砼管（Ⅱ级）、检查井井盖等均需符合设计及建筑施工及验收规范要求。
六、工期要求及施工进度：
1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起 30 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准；
2、按时保质地完成施工图和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容，包括完成所需要进行的相关市政主管部门备案的全部手续；
3、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期；
湖北泰丰投资发展有限公司
4、除非经过双方的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。
七、工程验收标准：
1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准，规格型号符合图纸及相关说明。
2、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后十五天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。
3、工程竣工验收合格后十五日内，乙方须向甲方提交工程移交书面报告，并在工程竣工后十五日内，将陆套竣工图及叁套竣工资料（含配套文件）提交给甲方，包括所需要在相关市政主管部门进行备案的手续。
八、双方责任：
1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。
2、乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。
3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工；如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。
湖北泰丰投资发展有限公司
4、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。
5、因乙方施工过程中造成乙方或甲方、湖北泰丰投资发展有限公司
3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。
十一、因本合同发生的争议双方协商解决，协商不成的由法院判决。
十二、未尽事宜，双方另行协商解决。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
盖章 ：
盖章 ：
2015年
月
日
第2篇：绿化管网建设工程施工合同
绿化管网建设工程施工合同
发包方：xxxxx有限责任公司 （以下简称甲方）
承包方：xx （以下简称乙方）
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。
3.工程内容：详见工程量清单。
4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。
5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条 合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。
本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3）付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务
1.甲方权利和义务
1）按合同要求及时支付工程款。
2）提供本项目施工图
3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。
7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
2.乙方权利和义务
1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条 工期的约定
1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。
2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。
3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的.，工期顺延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第五条 质量、验收及结算
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）为施工管理及质量评定验收标准。
2.本工程质量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。
第六条免责条款
施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。
第七条 争议解决
因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。
第八条 合同的签订和生效
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
账 号： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承担。
第3篇：管网工程施工方案
当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
管网工程施工方案篇一
工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论如何都是计划文种的`范畴。以下是由查字典范文大全为大家整理的xx年电脑销售工作计划材料，希望对你有所帮助。
一;对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
二;在拥有老客户的
第4篇：管网工程施工合同范本
管网工程施工合同范本
篇一：室外管网施工合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方 工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、 工程承包内容和结算方式：
施工内容： 工程（包工包料）。
工程类别结算方式：
本工程包干价 万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
二、工期
年 11月 8日开工；室外给排水工程 年10月 20日竣工交付甲
方使用。
三、工程款拨付：合同包干价： 万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修
第5篇：管网工程施工方案
管网工程施工方案（精选12篇）由网友 “LeFlaneur” 投稿提供，以下文章小编为您整理的管网工程施工方案，供大家阅读。
篇1：室外管网工程施工合同范本
发包人(全称)： [以下简称甲方] 承包人(全称)： [以下简称乙方]
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：XX项目室外综合管网工程(污水管、雨水管、化粪池)。 工程地点： 工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程
二、工程承包范围
承包范围：施工图范围以内的内容(污水管、雨水管、化粪池)。
三、合同工期
以甲方指定工期为准。
四、质量标准
工程质量标准： XX市合格工程
1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。
2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。
3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。
五、合同价款：人民币X元整(￥X元)
六、合
第6篇：室外管网工程施工合同（模板15篇）
合同是一种法律文件，用于明确双方权益和责任，保障交易的安全性。那么在签订合同之前，我们需要明确合同的目的、条款，以及法律保障等相关要素，以确保合同的有效性和可执行性。下面是一些优秀合同范本供您参考，有助于完善您的合同条款和执行策略。
室外管网工程施工合同篇一
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：
一、项目概况：
1、项目名称：_________。
2、项目地址：_________。
二、本合同施工范围：
项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四、合同价款及付款方式。
总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向
