重庆钢奥制造机械有限公司钢结构厂房_钢结构制造有限公司

重庆钢奥制造机械有限公司钢结构厂房由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“钢结构制造有限公司”。

重庆钢奥制造机械有限公司钢结构厂房

甲方： 乙方：（轻钢结构工程合同）

合同

书

轻钢结构工程合同

1、工程总面积：6000平方米（以完工后按实际水平投影面积为准）。

2、工程单价：400元/平方米。

3、合同总金额：暂估价2460000元人民币（大写：贰佰肆拾陆万元整，已含保险费用）。提供材料发票。

4、本合同工程为总价包干。包括：材料费用、预埋件制作和安装、加工及损耗费、运输及吊装费、安装费、通风排水系统制作安装。

五、工程价款支付及结算

1、本合同生效后，甲方分5次支付工程款，该工程款以转账形式支付给乙方。

2、厂房预埋件钢柱、钢梁、进场后两工作日内，支付工程款30万元（大写：叁拾万元整）。

3、厂房预埋钢柱、钢梁安装完成后两工作日内，支付20万元（大写：贰拾万元整）。

4、塑钢门窗材料到场后两工作日内，支付20万元（大写：贰拾万元整）。

5、完工验收合格后30天内支付剩余款至总工程造价的97%。

6、剩余3%作为质保金，1年后无息支付。

7、甲方必须按时向乙方支付每次工程款，如果甲方未按时向乙方支付每次工程款时造成工期延误乙方将不承担

和工程成品进行保护。

八、安全施工

1、乙方应遵守国家相关规范操作的各种技术规程，持证上岗，配带安全帽、安全带等必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。如发生安全事故，由乙方直接承担相应法律、经济责任及发生的一切费用。

3、甲方发现有不安全因素苗头，每次罚款50-500元，乙方不整改的情况下，甲方有权强制乙方停工，并对此行为进行处罚。

4、乙方在工程期间对相雇用的吊车及其他机械，在施工现场发生的安全责任负全部经济及法律责任，甲方不承担任何责任。

九、关于工期及设计变更的约定

1、因甲方更改图纸未完成工程，影响工期，工期顺延。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3、因停电、停水、下雨等不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（一周累计计算），工期相应顺延。

4、在工程施工中，甲方要求设计作变更的，则工期顺

2、本工程质量验收不合格的，由乙方整改至满足质量标准，并赔偿业主方面的各种经济损失。

3、未经甲方同意而将本工程转包他人，按乙方不能履行合同处理，向甲方赔偿本合同造价的1%违约金，且甲方有终止合同（一切责任损失由乙方承担），由甲方另行发包承建，以确保工程进度、质量。

4、本合同经甲、乙双方签订后，甲、乙双方应全面履行合同条款，任何一方均不得擅自变更或解除合同。如一方违约，由违约方向守约方赔偿5%的违约金。双方同意不公证同样产生法律效力。

6、在施工过程中，若发现乙方使用不符合图纸所规定的材料和施工质量，甲方有权要求乙方更换材料和返工修复不合格的施工质量，如有严重违反工期的情况下，甲方有权对乙方进行500-2000元的罚款。

7、若在履行工程合同过程中发生争议，双方不能协商解决，就由武隆县人民法院裁决。

十二、附则

1、本合同双方法人或授权代理人签章后生效，履行完成自动终止。

2、本合同正本一式4份，甲方2份，乙方2份。具有相同的法律效力。

3、未尽事宜，双方协商解决。