2023年三方工程合作协议(通用19篇)
总结是对自己成长历程的回顾和评价,有助于我们更好地发掘自己的潜力和优势。合理分段也是写一篇完美总结的关键,可以根据总结内容的不同进行分段,使文章结构更加清晰。具有参考价值的写作文集。
三方工程合作协议篇一
建设单位(以下简称甲方):总包单位(以下简称乙方):分包单位(以下简称丙方):风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
四、工程造价:
五、承包方式:
六、工期:________年____月____日至________年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。
九、材料规格及厂家:
十、工程款支付方式:
(1)_______后付合同价款的___%;
(2)_______后付合同价款的___%;
(3)_______后付至合同价款___%;
(4)留_____%作为工程保修金,________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
一、双方的权利和义务。
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十。
二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。风险提示:
三、违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚______元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十。
四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十。
六、本协议一式三份,三方各执壹份。十。
三方工程合作协议篇二
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依据国家有关法律法规及其它相关规定,甲、乙双方就甲方工程的咨询服务事项,经充分协商达成以下协议:
一、项目概况:
项目名称:工程;。
建筑面积:约___平方米;。
建设地点:
总投资:约___万元。
工程内容:桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程。
二、服务内容:
(一)工程全过程跟踪审计服务主要工作内容:
1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核,核对招标文件、投标文件与合同的一致性等,并出具书面审核意见。
2、审核建设项目概预算执行情况。
3、根据甲方通知,定期参加召开的工程建设现场例会。
4、参加施工图纸会审与交底,适时对施工现场进行查勘,参加核实有关签证(含变更及隐蔽验收),留取证据,确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》,并与有关签证(含变更及隐蔽验收)复印件等资料报送___公司审计部。
5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况。
6、审核工程计量并出具书面审核意见。
7、施工单位提交月进度产值报表后,在规定时间内及时完成审核工作,并签署按进度付款书面审核意见。
8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认。
9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。
11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性,结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定,计算是否准确。
12、审核变更是否规范、合理,变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。
13、如发生工程索赔,审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。
(二)工程结算审计。
3、审核材料的消耗是否合理、准确,依据是否充分,差价计算是否正确;。
4、出具初步审计结果并召集三方进行核对;。
5、在工程造价确定以后,应重点关注甲供材料的超欠供应情况;。
6、审核工程水电费扣除情况;。
7、出具主体工程结算审计报告,并在各单项工程完工,甲方将完整结算资料送审后,乙方按项目大小情况,在10-60天之内出具审计报告(遇非乙方原因造成延误的,应当适当顺延)。
三、服务方式:
全过程跟踪审计服务方式。
四、乙方义务:
(一)按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表,配合甲方参与该工程施工管理。
项目负责人:土建:安装:
(二)向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等,并按约定的范围实施咨询业务,同时,应提供经双方书面协议确定的附加服务。
(三)服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。
(四)在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
(五)接受本合同附件有关的规定。
五、甲方义务:
(一)甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的第三人(与本造价审计、咨询业务有关的当事人)的协调,为乙方工作提供必要的外部条件。
(二)甲方应当在约定地时间内,免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料。
(三)甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
六、乙方的权利:
(一)在咨询过程中,如甲方提供的资料不明确时,乙方可向甲方提出书面报告,并要求甲方提供完整真实的相关资料。
(二)在咨询过程中,乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问。
(三)在咨询过程中,乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。
七、甲方的权利:
(一)有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
(二)有权阐述对具体问题的意见及建议。
(三)当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换第四条的专业人员,直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任。
八、服务费用及支付方式。
(一)、跟踪审计费用:乙方提供服务时间在___天以内___万元整,___天以内增加___万元整,超过___天再增加___万元整。
结算审计收费:按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程,按审计核减累计额,累计分段递减收取。核减额不超过___万元的按具体数额的___%,超过___万元的部分按___%,超过___万元的部分按___%。
(二)、付款方式:
跟踪审计费用___年底前收取___万元,余款项目结束时收取;除主体外,各单项工程施工结算出具审计报告后,按核减额的5%预付。结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清,一个月内若出现第九条乙方责任事项,暂缓支付。
九、违约责任和损失赔偿。
(一)、乙方的责任。
1、串通施工单位,对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假,则扣减未付部分审计费,并取消项目审计准入单位资格,如给甲方造成损失的要赔偿损失。
2、乙方应对审计成果质量负责,审定造价允许偏差应控制在3%以内。经审计部门或社会具有资质的'审计机构抽查,再核减率超过3%及以上者,按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费,并取消审计准入单位资格。
3、因乙方责任,导致审计结论严重失真,承担相应的经济责任,并取消审计准入单位资格。
4、违反执业操守,擅自泄漏被审单位的商业秘密,利用审计机会谋取私利等,取消审计准入单位资格,并承担违约责任,违约金为第八条第一款的30%。
5、因乙方审计报告出现重大问题,致使甲方重新委托审计的,承担违约责任,并支付重新委托审计费用的30%。
(二)甲方的责任。
甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,甲方未按本合同规定支付审计费,支付期限每延期一天,应加付延期额千分之一的审计费。
十、不可抗力。
因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时,该方应立即将有关情况通知对方,并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件。按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度,由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。
十一、争议解决。
甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向______市人民法院提请诉讼。
本合同一式四份,自签订之日起生效,具有同等法律效力,未尽事宜甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
三方工程合作协议篇三
丙方:____________。
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲、乙、丙三方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确合伙方的权利和义务,三方达成以下协议,以资共同遵守:。
一、项目名称:____________。
二、工程地点:____________。
三、工程造价:暂定________万元人民币,最后以审定价为准。________。
四、出资约定:
1、甲、乙、丙三方确认同意在工程开工之前由甲方出资________元(________)元,乙方出资________元(________)元,丙方出资________元(________)元,总计________元(________)整,作为中介费和工程前期费用等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方实际出资比例扣除归还,或由甲、乙、丙三方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款不及时到位或拨付的工程款不足以应付工程进度费用支出时,需垫资时应由甲、乙、丙三方按出资比例共同承担。
五、权利和义务:
除各种成本(含工程中介费、消防公司挂靠费、施工队组劳务费、项目经理管理人员工资、奖金和材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方占________%,乙方占________%,丙方占________%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲、乙、丙三方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、甲、乙、丙三方确定,采用聘请项目经理承包项目的形式组织施工,合伙方有权对工程进度、质量进行监督,项目经理人选、应由三方进行协商确定。
3、选用施工人员,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,甲、乙、丙三方应进行协商。
4、甲、乙、丙三方应保证工程款专款专用,本工程以乙方个人名义在________银行设立一个共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲、乙、丙三方一致同意,三方签字后方可从银行取款。三方确定一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲、乙、丙三方核实签字后才可从财务报销。
6、三方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、任何一方对相关部门的招待在开支前应知会各方,相关费用在三方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报另外两方批准后方可支出。工程资金紧张时各方均不得超额用款。
六、违约责任。
1、违反上述规定,一方给另两方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿另两方的损失。
2、一方弄虚作假,给其他合伙人造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,其他合伙人有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如其他合伙人要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经其他合伙人同意,不得擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿其他合伙人的损失。
4、甲、乙、丙三方承诺:施工期间,任何一方未经其他合伙人同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿其他合伙人的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
七、争议的解决:
协议履行中甲、乙、丙三方出现争议,首先应自行协商解地有管辖权的人民法院起诉。
八、甲、乙、丙三方与业主、项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约甲、乙方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙、丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格且利润分配完毕之日后失效。
十、本协议一式叁份,合伙人各执一份,具有同等法律效力。
文档为doc格式。
-->
-->。
三方工程合作协议篇四
合伙人:
甲(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号合伙人:
乙(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号合伙人:
丙(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条 甲、乙、丙三方自愿合伙经营×××(项目名称),公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人等。
第二条 总投资为×××万元,出资方式及占股比例 甲方以×××作为出资,出资额×××万元人民币,占公司注册资本的×××%; 乙方以×××作为出资,出资额×××万元人民币,占公司注册资本的×××%; 丙方以×××作为出资,出资额×××万元人民币,占公司注册资本的×××%; 本合伙依法组成合伙店铺,由甲负责办理工商登记。
第三条 本合伙企业经营期限为×××年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条 合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条 他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项,合伙终止:(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式×份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:×××(签字或盖章) 合伙人:×××(签字或盖章) 合伙人:×××(签字或盖章)
签约地点:
×年×月×日
中华人民共和国民法通则相关规定:
第三十条 个人合伙是指两个以上公民按照协议,各自提供资金、实物、技术等,合伙经营、共同劳动。
第三十一条 合伙人应当对出资数额、盈余分配、债务承担、 入伙、 退伙、合伙终止等事项,订立书面协议。
第三十二条 合伙人投入的财产,由合伙人统一管理和使用。
合伙经营积累的财产,归合伙人共有。
第三十三条 个人合伙可以起字号, 依法经核准登记, 在核准登记的经营范围内从事经营。
第三十四条 个人合伙的经营活动,由合伙人共同决定,合伙人有执行和监督的权利。
合伙人可以推举负责人。合伙负责人和其他人员的经营活动,由全体合伙人承担民事责任。
第三十五条 合伙的债务, 由合伙人按照出资比例或者协议的约定, 以各自的财产承担清偿责任。
合伙人对合伙的债务承担连带责任,法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人,有权向其他合伙人追偿。
对于工程项目,三方的合作有共同承包,分包等的合作形式。根据每一种合作如何签署三方合作协议呢?以下是工程三方协议范本,仅供参考。
建设单位: (以下简称甲方)
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称: .
二、工程地点: .
三、工程内容: .
四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
乙方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
丙方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
年 月 日
建设方:________________________
总包方:________________________
分包方:________________________
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
总包服务费:本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。
承包范围:___________________________工程。
工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
甲方:沃得国际融资租赁有限公司
乙方:江苏沃得工程机械销售有限公司
丙方:???????????????????????
???????
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规之规定,经甲、乙、丙三方友好协商,一致同意按以下条款签订本协议。协议一经签订,协议三方须共同遵守,任何一方均不得单方面解约。
第一章?名词解释
一、工程机械设备:
??? 本协议所指工程机械设备,是指乙方生产制造的.装载机、挖掘机等工程机械设备。具体型号以甲方、丙方及承租人签订的《沃得国际融资租赁有限公司融资租赁合同》为准。
二、承租人:
1、具有完全民事行为能力,有固定住所,无不良诚信记录,具有足够能力偿还租金且符合甲方工程机械融资租赁条件的国内自然人。
2、经国家工商部门批准登记注册,具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任,财务状况良好且符合甲方工程机械融资租赁条件的国内法人单位。
三、融资租赁公司:
本协议所指融资租赁公司,是指经国家批准的有权经营融资租赁业务的国内法人单位。
四、设备提供商:
本协议所指设备提供商江苏沃得工程机械销售有限公司是沃得重工(中国)有限公司全资设立,并全权代理其所有产品在海内外市场的销售与服务业务。
五、本协议所指“回购”指当满足本协议约定的回购条件时,甲方向丙方、乙方发出《工程机械设备回购通知书》(附件1、2),丙方应于5日内确认并按回购价款完成已出售的工程机械设备的回购。回购条件成就时,丙方必须先于乙方履行回购义务。
六、回购条件:
出现融资租赁合同中规定的合同解除事由之时;承租人不按照规定时间支付租金达到3期,或逾期租金总额达到3期租金的总和时;承租人死亡后的一个月之内,无法使丙方允许的第三方继承融资租赁合同之时;满足前述任一情形, 回购条件既成立。回购条件的成立与协议所指工程机械设备状况如何无关(包括但不限于丢失、毁损等)。
七、回购价款:
??? 指承租人尚未清偿的所有租金(未到期租金部分视为租金全部到期),其中包括本金、利息、罚息、逾期利息、复利和承租人应付违约金等及甲方实现债权的其它费用。
八、本协议所称工作日均从收到相关文件之日或有关事实发生之日的次日开始起算。
第二章?操作流程
一、为使该协议更有效被执行,对于丙方向甲方推荐开展工程机械融资租赁业务的承租人的租赁申请,按如下操作流程办理,如有调整,请以甲方的书面通知为准。
1、丙方按甲方的要求搜集承租人的基本信息和资信材料,并对其进行初审和调查。原则上限5个工作日内将按相关规定初审通过的承租人的全部资料、合同及经盖章确认的《丙方工程机械设备回购承诺函》(附件3)等快寄到乙方,并同时协助承租人将首付款、保证金、手续费等汇入甲方指定的帐户。
2、乙方对上述资料、合同,经审核确认后,连同《工程机械设备回购承诺函》(附件4)、《工程机械产品融资租赁申请书》(附件5)一并转至甲方。
3、甲方在收到上述材料后,即视为承租人的全套资料、合同有效,并在确定收到承租人的首付款、手续费及保证金后,即按丙方的授权向乙方支付货款(《货款划拨授权书》见附件7)。乙方查询确认收到货款后,须向丙方出具销售发票,丙方向甲方出具相关销售发票及产品合格证,产品合格证由丙方代为保存。
4、承租人的每期租金由承租人直接打入甲方在银行开立的帐户(账号:32001753036059123456,开户行:中国建设银行镇江市丹徒新区支行),承租人必须开立一个固定的付款专用账户,并在汇款单(备注或附言栏)中注明车号、丙方名称,同时将汇款情况(车号、还款日、还款金额)当日内电话或传真告知丙方,丙方以此统计租金清单(清单格式见附件6)传真或邮件至甲方,由甲方按清单建立客户台帐,并负责将所有客户台帐转报乙方。
第三章?保证及回购
一、丙方必须缴纳一定的保证金:
丙方交纳的固定保证金存入甲方在银行开立的保证金帐户内(账号:32001753036059123456,开户行:中国建设银行镇江市丹徒新区支行),用于丙方履行回购担保责任时支付回购价款和支付逾期租金。即在业务开展前,丙方一次性在保证金帐户中存入人民币20万元,作为此项业务的保证金,如因划付回购价款或支付逾期租金而导致保证金被扣划,丙方应于5日内补足。
二、甲方定期核对保证金帐户余额和比例,如保证金余额和比例不足,丙方接甲方书面通知后3个工作日内补足,如未补足,甲方有权停止新的融资租赁业务。丙方在银行存入的保证金,不得挪作他用,仅用于履行丙、乙双方在本协议内的应当履行的回购义务及支付逾期租金。
三、当回购条件成立时,甲方向丙、乙双方发出《工程机械设备回购通知书》,自发出之日起的五日内由丙方向甲方一次性支付全部回购价款,丙方必须在甲方规定的时间内将协议所指工程机械设备取回,否则甲方有权从保证金账户中直接扣收上述回购价款。丙方不能或无能力按时完成回购的,由乙方在上述时间内无条件支付回购价款,乙方有权向丙方追偿支付给甲方的全部回购价款。
四、当丙方或乙方履行完回购责任后,甲方将相应权益转让(包括工程机械设备的所有权)给回购方,因该转让引起的所有税费由回购责任履行方承担。
五、丙方对承租人按时向甲方支付融资租赁款承担不可撤消的连带保证责任。保证范围为承租人尚未支付甲方的所有融资租赁款,包括租金本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金和承租人应付的实现债权的其它费用。保证期间为甲方与承租人签订的《沃得国际融资租赁有限公司融资租赁合同》约定的承租人履行债务期限届满之日起两年(包括承租人分期清偿租金的情况下,每一笔租金的到期之日)或提前届满之日起两年。
第四章?手续费、利率
一、手续费
??? 甲方按照以下标准收取手续费,手续费由承租人承担。
租赁期限
12个月以内
13至18个月
19至24个月
手续费
(按融资额)
1%
1.5%
2%
二、利率
??? 以甲方出台相关的政策为准。
第五章?权利和义务
一、甲方权利和义务
??? 1、甲方应给予乙方、丙方及承租人提供快捷、高效的融资租赁服务。
??? 2、如果承租人逾期支付租金,甲方有权从保证金帐户中直接扣除,扣除后向丙方发出《代付通知书》(见附件8)。满足回购条件时,甲方有权要求丙方在约定时间内完成回购。
3、甲方应积极配合乙丙双方做好业务的开展工作,及时提供承租人还款及逾期情况。
4、甲方应按约定时间及时向乙方支付货款。
二、乙方权利和义务
1、乙方保证提供给丙方的产品是符合行业标准的合格产品。
2、乙方保证向甲方推荐开展此项业务的丙方都是按照乙方评定标准、程序选择的丙方。
3、乙方有权向丙方追偿支付给甲方的全部回购价款。
三、丙方权利和义务
??? 1、丙方对推荐承租人资料的真实性、完整性,承租行为的真实性负责,若因上述原因导致甲、乙双方损失的,由丙方承担全部赔偿责任。
??? 2、丙方对承租人通过融资租赁方式取得的租赁设备使用情况负有监管义务。
??? 3、丙方协助催收租金,对于丙方推荐的承租人若出现违约行为,丙方承担第一回购担保责任并无条件回购。
??? 4、丙方保证为承租人提供的工程机械设备提供良好的服务保障。
第六章?其他约定
一、发生下列情况,甲方有权解除本协议:
1、乙、丙双方未履行或未完全履行本协议任何一个条款的。
2、在任何时间,逾期租金占甲、乙双方合作的工程机械全部融资余额的比例达到5%的。
3、承租人或任何一方有欺诈行为。
4、乙方出现以下情况,包括但不限于:严重亏损、重大诉讼、重大经营失误等情况时。
二、甲、乙、丙三方任何一方如果发生名称、法定代表人、法定地址、注册资本变更等重大事项时应及时通知另两方。
三、在协议履行期间,甲方应定期分别给乙方、丙方书面通报承租人累计及当月租金偿还情况及乙、丙方代承租人垫付租金情况。
四、在协议履行期间,丙方给予甲方在技术、服务与法律等方面的支持。
第七章?违约责任:
本协议生效后,甲、乙、丙当事人均应履行本协议所约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本协议所约定的义务,应当依法承担违约责任。
第八章?协议的生效、变更和解除:
一、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。该协议必须进行面签。委托代理人必须凭授权委托书签定该协议。
二、任何一方如需变更或解除本协议,均需提前一个月以书面形式通知另两方,经三方协商一致,并达成书面协议后,方可成立。
三、在本协议终止或解除前未结束的《沃得国际融资租赁有限公司融资租赁合同》,所涉及的各方当事人的权利义务需在甲方租金(未到期租金部分视同全部到期,包括利息、罚息、逾期利息、复利和承租人应付的违约金及甲方实现债权的其他费用)等全部收回后方可终止。
四、本协议签订地为中国镇江市,按中国相关法律进行解释。
五、本协议一式四份,甲方两份、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
六、本协议未尽事项,由甲、乙、丙三方根据本协议签订的基本原则友好协商解决,订立相关的补充协议作为本协议的有效组成部分。若各方在履行本协议产生争议时,首先应当友好协商解决,协商不成的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九章?本协议所有附件、补充文件,与本协议具有同等法律效力。
附件1:工程机械设备回购通知书(丙方)
附件2:工程机械设备回购通知书(乙方)
附件3:工程机械设备回购承诺函(丙方)
附件4:工程机械设备回购承诺函(乙方)
附件5:工程机械产品融资租赁申请书
附件6:承租人还款清单
附件7:货款划拨授权书
附件8:代付通知书
(以下无正文)
甲方(公章):沃得国际融资租赁有限公司
法定代表人(或委托代理人):
签订日期:
乙方(公章):江苏沃得工程机械销售有限公司
法定代表人(或委托代理人):
签订日期:
丙方(公章):???????????????????????
法定代表人(或委托代理人):
签订日期:
-->
-->
-->
三方工程合作协议篇五
建设单位(以下简称甲方):
总包单位(以下简称乙方):
分包单位(以下简称丙方):
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
四、工程造价:
五、承包方式:
六、工期:______年____月____日至______年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。
九、材料规格及厂家:
十、工程款支付方式:
(1)_______后付合同价款的___%;
(2)_______后付合同价款的___%;
(3)_______后付至合同价款___%;
(4)留_____%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务。
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三、违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚______元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向__________法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章)。
法定代表人。
______年___月___日。
乙方:(盖章)。
法定代表人。
______年___月___日。
丙方:(盖章)。
法定代表人。
______年___月___日。
三方工程合作协议篇六
-->。
甲方:
乙方:
丙方:
(丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表)业主:指向丙购买本项目房屋的客户为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。
一、保修期限:不少于国家规定及本合同约定的保修时间,从工程实际投用之日算起。具体时间为年。
二、保修范围:本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容,由于乙方原因造成的工程质量问题,均属乙方保修范围,因此造成甲方和业主的全部损失,均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题,乙方给予返修,返修费用由甲方承担。
三、保修的时间性:
1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下,乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
2、属于保修范围和内容的项目,乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看情况,无须重新施工的,在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场,作到工完场清。须重新施工的,又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工,其余不变。
3、每个维修项目完成后,经业主和甲方项目经理验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
四、维修的质量:
1、乙方负责维修的质量,每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可;。
所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题,否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的保修款待一个保修期满后支付。
2、出现质量问题而导致维修的,乙方除按合同再次进行维修外,乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。
3、如经历壹次(含壹次)以上维修,仍然不能解决问题,甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方负责。
4、维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净(维修过程中给业主造成的损失由乙方负责),否则每人次乙方支付违约金伍佰元。
五、乙方维修安排:
1、工程移交甲方后,乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。
2、乙方保修负责人:通讯地址:电话:传真:
3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。
六、保修款:
1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,保修期满后,在乙方已完成全部返修工作后(需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可),丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。
2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;。
所有保修款在结算时均不计利息。
七、其它:
1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供维修服务,并按最优惠价收取费用。
2、本保修书:作为施工合同附件,由施工合同三方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
丙方:
代表:
本保修书于:
20__年__月x日签署。
三方工程合作协议篇七
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:___________________________工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的整确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的'各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的整确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,整副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
建设方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
总包方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
分包方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
三方工程合作协议篇八
联系电话:_________________。
被反诉人(本诉原告):_________________公司。
住所:_________________。
联系电话:_________________。
反诉人就被反诉人_________________合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
此致
________人民法院。
反诉人:_________________。
日期:_________________
三方工程合作协议篇九
建设单位:(以下简称甲方)
总包单位:(以下简称乙方)
分包单位:(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:。
二、工程地点:。
三、工程内容:。
四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:20xx年x月x日至20xx年x月x日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
乙方:(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
丙方:(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
二〇xx年四月一日
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担所有责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的全部技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、办法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担所有责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:http://听三零转载请保留
建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
签署时间:年月日
工程项目合作协议书媒体合作协议书个人合作协议书项目合作协议书合作经营协议书范本建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的`工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:http://三联转载请保留
建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):
签署时间:年月日
对于工程项目,三方的合作有共同承包,分包等的合作形式。根据每一种合作如何签署三方合作协议呢?以下是工程三方协议范本,仅供参考。
建设单位: (以下简称甲方)
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称: .
二、工程地点: .
三、工程内容: .
四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (2003 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (2003 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)
签署: 年 月 日
总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)
签署: 年 月 日
分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)
签署: 年 月 日
签订地点:
-->
-->
-->
三方工程合作协议篇十
工程三方协议书范本怎么写?请看下面的工程三方协议书范本吧!
项目合作协议由:
项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)
甲:,身份证号:
乙:,身份证号:
丙:,身份证号:
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条:
甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目,总投资为15——万元,甲方以人民币方式出资——万元,乙方以人民币方式出资——万元,丙方以人民币方式出资——万元。
第二条:
在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。
合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条:
双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条:
塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。
第五条:
每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条:
本协议未尽事宜,三方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条:
本协议一式叁份,合伙人各一份。
本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条:
本协议有效期:
只要三方继续合作,本协议持续生效。
第九条:
争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
第十条:
合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时投资项目资产比例来返还,返还期限不超过天。
第十一条:
违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十二条:
协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议
2、三方同意终止协议的
第十三条:
本合同一式三份,三方各执一份,具有相同的法律效力
甲方:
(签章)
地址:
乙方:
(签章)
地址:
丙方:
(签章)
地址:
合同签订时间:
____年__月__日
建设方:
(以下简称甲方)总包方:
(以下简称乙方)分包方:
(以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:
本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:
一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:
丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):
暂定人民币 元整 (小写):
元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据:
(xx 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (xx 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:
设计变更:
工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的'相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:
临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项:
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。
未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:
年 月 日总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:
年 月 日分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:
年 月 日 签订地点:
签订日期:
年 月 日
-->
-->
-->
三方工程合作协议篇十一
甲方:发包方(以下简称甲方)。
乙方:承包方或施工方(以下简称乙方)。
丙方:施工监督管理方(以下简称丙方)。
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99),为维护甲乙丙三方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙丙三方平等协商,签定本施工协议。
1、工程名称:________________________工程(以下简称“工程”)。
2、工程地点:____________市____________区____________路____________号【__________广场】____________。
3、工程主要范围及内容:____________。
第2条甲方职责。
1、甲方必须对乙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,并有义务将审核结果告知丙方,并督促乙方全面履行合同。
2、对乙方维修工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并要求乙方接受丙方的岗前施工安全管理培训,签订相关的安全、技术协议。
3、乙方不服从丙方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。
4、未经丙方许可,乙方不得擅自使用代替的'设备或材料。否则,无论工程是否竣工,甲方均有权要求乙方进行更换,工期不予顺延,且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。
第3条乙方职责。
3.本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等需存放丙方指定的工程地点(施工工地仓库)。
4.乙方提供的设备、材料、成品、半成品应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格、经三方确认后方能使用,试验检验费用由乙方负担。
5.乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求,否则乙方对此造成丙方的损失承担赔偿责任。
6.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及丙方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
7.乙方在现场施工应接受丙方工作人员的监督和管理,乙方在承揽期间应根据丙方的要求及时调整维修整改工艺,以满足丙方的工作要求。
10.施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
12.乙方施工牵涉动火,必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证;
14.附件资料为本协议重要组成部分,乙方施工时必须无条件遵照安全培训资料内规定执行。
15.其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。
第4条丙方职责。
1、负责工程项目整式开工前乙方施工人员安全培训,安全协议签订,进场施工手续办理,施工中日常监督管理等。
3、丙方有权对乙方使用的原材料进行检查,对检查出的不符合要求的材料有权利要求甲方督促乙方对材料进行更换,无论工程是否竣工完成。
第5条争议。
本协议在履行过程中发生争议,三方应及时协商,协商不成时,三方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙丙三方不能按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。
第6条其它。
本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。
甲方:
乙方:
丙方:
三方工程合作协议篇十二
建设单位:________(以下简称甲方)
总包单位:________(以下简称乙方)
分包单位:________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:________.
二、工程地点:________.
三、工程内容:________.
四、工程造价:约________万元,____元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:______年____月____日至______年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“_________”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“_________”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。_________公司生产。
十、工程款支付方式:
(1)材料进场后付合同价款的40%;
(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;
(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;
(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:______(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
乙方:______(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
丙方:______(盖章)法定代表人
(或委托代理人)
______年____月____日
三方工程合作协议篇十三
丙方(简称丙方):_________________。
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号:
分公司帐号:_____________。
户行:________________。
协议订立时间:________年________月________日。
协议订立地点:_________________。
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。
三方工程合作协议篇十四
甲方(简称甲方):
乙方(简称乙方):
丙方(简称丙方):
根据2015年03月05日甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下:
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议内容全部有效,全部
内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由
丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号:xxxxx分公司
帐 号:xxxxxxxx
开户行:xxxxxx
协议订立时间 年 月 日
协议订立地点:
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由xxx仲裁委员会仲裁。
本协议一式叁份,三方各持壹份。
甲方:
甲方代表: 乙方:
乙方代表:
丙方:
丙方代表:
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
二、承包方式:
三、合同工期
合同总工期为 日历天,各分段工期分别如下:
四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币 元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,质量保修期 个月,待保修期满后 14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付:
五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任
1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
1
2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作
1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。
2)、负责现场临时水电的统一管理。
3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1)、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。
2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
2
6)、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7)、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8)、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真
实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定
单位施工的部分)进行交接验收,三方验收合格并签字后,分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整
本合同采用全费用单价合同,只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整,分包
方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经建设单位确认后调整合同价款。
变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定
1、分包单位材料涨价及政策性文件调整,由分包方承担,单价不予调整;
火灾,以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延,费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算
工程具备竣工验收条件,分包方按国家工程竣工验收有关规定,向建设方提供完整竣工资料
及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工资料 套。总包方在接到分包方竣工验收申
请后,及时组织建设方和其他相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后,并承包单位与分包单位来往帐目结清后,按我公司规定表格,先由总包方
签署意见后,再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任:
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
维修,其维修费用按实际发生额度的1.5倍金额,单方有权直接从质量保修金中扣除;
6、工期违约约定: 十二、其它约定
分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下(包括支付方
式):
十三、质量保修
承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程
在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内,发生质量问题,分包方在接到总包方或建设方(包括建设方委托的物业管
理单位)通知(包括电话通知)后 小时内,分包方派人进行及时维修。完成时间另行约
定。质量保修金支付:在保修期满后,经物业公司出具质量保修证明,由建设方进行支付。
十四、 文明施工与安全
1、文明施工
班组负责现场文明施工工作;
场清,并负责自身的施工垃圾的清运、消纳;且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生;
民;
间将要遵守现有法律规定的限制;
(5)分包方应安排专人负责现场安全文明管理,负责本单位施工现场的安全文明施工;
(6)如分包方未服从总包方的文明施工要求,由此引起的违约责任均由分包方承担。
不承担任何责任,由分包方承担所有的经济责任与法律责任;
托书。分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位,凡分包方故意隐瞒其施工
资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符,均视为分
包方违约,由此造成的违约责任均由分包方承担;
产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动;
(3)分包方必须配备现场专职安全员,负责本单位施工现场的安全生产工作;
有关条款加强自身管理,履行分包方责任;
还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;
安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
(7)分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
总包方安全部门办理统一的胸卡(自带照片),必须统一着装及戴全帽、挂全带。
(9)分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材,并保证完好有效。
3、消防保卫:
安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防
保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查;对总包方所签发的隐患整改通知,分
包方在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有
权按规定对分包方进行经济处罚;
(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自
承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议
本工程质量要求高,并且分包单位较多,为了协调好工作,每周 在总包方现场项目部
开一次现场协调会,各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟
到者,将进行罚款处理,如因不参加会议而影响现场施工的,责任自负;建设方及设计单位
根据实际情况安排增加协调会,届时临时通知各分包单位。
无论建设方、总包方、设计方召集的与分包方承包范围有关的会议,分包方应按时参加并及
时解决施工中所发生的问题,否则,因分包方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发
生的问题导致的任何损失均由分包方自行承担。
十五、合同终止和解除
有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同: (1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)
定标准,或从迹象表明分包方已无力再完成本工程内容时,建设方有权单方终止协议,并保
留追诉权。结算按已完成合格工程量造价的 %进行结算。
十六、 合同争议解决
当任何两方在履行合同时发生合同争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不
愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:
向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效
力,自三方签字盖章之日起生效。
署:
年月日
建设工程施工三方协议书,适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包的项目,为了减少项目管理中建设方直接分包与总包方纠纷,明确三方权力和义务,编制三方合同以供同仁参考。
2、总包方的工作
1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。
2)、负责现场临时水电的统一管理。
3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1)、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。
2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
-->
-->
-->
三方工程合作协议篇十五
设计单位(乙方):______________________________。
北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制。
填写合同须知。
一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;。
二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;。
四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;。
五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;。
六、本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。
委托单位:______________________________(以下简称甲方)。
设计单位:______________________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目。
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程名称:_____________________________。
工程地址:_____________________________。
北京市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2);。
本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。
第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交。
本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。
第三条设计收费及支付方法。
(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
(二)本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。
(三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
(六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。
第四条双方责任。
(一)甲方责任。
1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。
4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
6、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
(二)乙方责任。
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。
本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
第六条违约责任。
(一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_____元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,关系并重新签订合同。
(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
(六)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
第七条合同生效、中止与结束。
(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条不可抗力。
本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条合同纠纷解决方式。
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
1、向北京市城乡规划委员会申请调解;。
2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;。
3、向有管辖权的人民法院起诉;。
4、其它解决方式:_______________。
第十条未尽事宜与附加条款。
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:
第十一条合同文本。
本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。
合同签订地点:北京市_____________区(县)。
建设单位:设计单位:
单位地址:______________单位地址:______________。
单位电话:______________单位电话:______________。
邮政编码:______________邮政编码:______________。
开户银行:______________开户银行:______________。
开户帐号:______________开户帐号:______________。
年月日年月日。
三方工程合作协议篇十六
出租方:(以下简称甲方)。
承租方:(以下简称乙方)。
根据《_____》及有关法律、法规规定,双方本着平等互利原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。
第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆_________公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。
第二条乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写:)。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算,一个月及其以上按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。
第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。
第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准物资应当场拒收,否则,由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条违约责任。
1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约,违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。
第七条赔偿约定。
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。
第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同。
第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管元,扣件元,由乙方承担。
第九条其它:
第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
三方工程合作协议篇十七
建设单位:(以下简称“甲方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
总包单位:(以下简称“乙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
分包单位:(以下简称“丙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议。
1、工程名称:
2、本合同分包范围:(根据就本工程签订的专业分包合同)
3、本合同分包作业内容:(根据就本工程签订的专业分包合同)
分包作业之安全生产管理模式:施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责,实施全面安全管理,有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故,由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故,由乙方承担连带赔偿责任。
4、甲方的权利和义务
甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况,如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责,甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生,乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任,具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。
甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,因此造成的一切后果,由丙方承担全部责任。
乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中,甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的,有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。
5、乙方的权利和义务
乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后,乙方应将其纳入本项目安全管理体系,统一管理,对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。
乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因,乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定,单次违约赔偿金额不得超过1000元,累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。
乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况,在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理,禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的,如发生安全事故,则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业,并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。
6、丙方的权利和义务
丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,确保安全生产。
丙方承诺其符合且具备下列资质条件:
持有相关部门颁发的营业执照和资质证书,安全生产许可证必须真实有效,持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。
应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责,丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定,服从乙方对施工现场的安全生产管理,对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患,丙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,乙方有权停止丙方作业,丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定,服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构,制定安全管理制度,按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续,在人员进场前以书面形式报乙方,乙方书面批准后方可进场,进场后丙方应组织安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,丙方承担全部责任,乙方未尽监督和管理义务的,乙方承担连带责任。
丙方在安排生产任务时,必须向作业人员进行书面技术交底,明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等,安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生,丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中,对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业,有权拒绝执行。
7、职工伤亡事故处理
属于乙方的责任造成伤亡事故,由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,乙方不负担任何经济和法律责任。
三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的,任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。
其它事宜:
本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份。
(以下无正文)
甲方:乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
(签字) (签字)
日期:_____年____月____日
日期:_____年____月____日
丙方:
(盖章)
法定代表人或委托代理人:
(签字)
日期:_____年____月____日
三方工程合作协议篇十八
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程工程的总包服务费
二、工程。
三、建设方责任
1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的.相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
七、违约责任
1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
八、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
总包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
分包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
三方工程合作协议篇十九
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据国家有关法律法规及其它相关规定,甲、乙双方就甲方工程的咨询服务事项,经充分协商达成以下协议:
一、项目概况:
项目名称: 工程;
建筑面积:约___平方米;
建设地点:
总投资:约___万元。
工程内容:桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程
二、服务内容:
(一)工程全过程跟踪审计服务主要工作内容:
1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核,核对招标文件、投标文件与合同的一致性等,并出具书面审核意见。
2、审核建设项目概预算执行情况。
3、根据甲方通知,定期参加召开的工程建设现场例会。
4、参加施工图纸会审与交底,适时对施工现场进行查勘,参加核实有关签证(含变更及隐蔽验收),留取证据,确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》,并与有关签证(含变更及隐蔽验收)复印件等资料报送___公司审计部。
5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况。
6、审核工程计量并出具书面审核意见。
7、施工单位提交月进度产值报表后,在规定时间内及时完成审核工作,并签署按进度付款书面审核意见。
8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认。
9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。
11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性,结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定,计算是否准确。
12、审核变更是否规范、合理,变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。
13、如发生工程索赔,审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。
(二)工程结算审计
3、审核材料的消耗是否合理、准确,依据是否充分,差价计算是否正确;
4、出具初步审计结果并召集三方进行核对;
5、在工程造价确定以后,应重点关注甲供材料的超欠供应情况;
6、审核工程水电费扣除情况;
7、出具主体工程结算审计报告,并在各单项工程完工,甲方将完整结算资料送审后,乙方按项目大小情况,在10-60天之内出具审计报告(遇非乙方原因造成延误的,应当适当顺延)
三、服务方式:
全过程跟踪审计服务方式。
四、乙方义务:
(一)按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表,配合甲方参与该工程施工管理。
项目负责人: 土建: 安装:
(二)向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等,并按约定的范围实施咨询业务,同时,应提供经双方书面协议确定的附加服务。
(三)服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。
(四)在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
(五)接受本合同附件有关的规定。
五、甲方义务:
(一)甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的第三人(与本造价审计、咨询业务有关的当事人)的协调,为乙方工作提供必要的外部条件。
(二)甲方应当在约定地时间内,免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料。
(三)甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
六、乙方的权利:
(一)在咨询过程中,如甲方提供的资料不明确时,乙方可向甲方提出书面报告,并要求甲方提供完整真实的相关资料。
(二)在咨询过程中,乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问。
(三)在咨询过程中,乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。
七、甲方的权利:
(一)有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
(二)有权阐述对具体问题的意见及建议。
(三)当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换第四条的专业人员,直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任。
八、服务费用及支付方式
(一)、跟踪审计费用:乙方提供服务时间在___天以内___万元整,___天以内增加___万元整,超过___天再增加___万元整。
结算审计收费:按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程,按审计核减累计额,累计分段递减收取。核减额不超过___万元的按具体数额的___%,超过___万元的部分按___%,超过___万元的部分按___%。
(二)、付款方式:
跟踪审计费用___年底前收取___万元,余款项目结束时收取;除主体外,各单项工程施工结算出具审计报告后,按核减额的5%预付。结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清,一个月内若出现第九条乙方责任事项,暂缓支付。
九、违约责任和损失赔偿
(一)、乙方的责任
1、串通施工单位,对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假,则扣减未付部分审计费,并取消项目审计准入单位资格,如给甲方造成损失的要赔偿损失。
2、乙方应对审计成果质量负责,审定造价允许偏差应控制在3%以内。经审计部门或社会具有资质的审计机构抽查,再核减率超过3%及以上者,按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费,并取消审计准入单位资格。
3、因乙方责任,导致审计结论严重失真,承担相应的经济责任,并取消审计准入单位资格。
4、违反执业操守,擅自泄漏被审单位的商业秘密,利用审计机会谋取私利等,取消审计准入单位资格,并承担违约责任,违约金为第八条第一款的30%。
5、因乙方审计报告出现重大问题,致使甲方重新委托审计的,承担违约责任,并支付重新委托审计费用的30%。
(二)甲方的责任
甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,甲方未按本合同规定支付审计费,支付期限每延期一天,应加付延期额千分之一的审计费。
十、不可抗力
因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时,该方应立即将有关情况通知对方,并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件。按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度,由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。
十一、争议解决
甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向______市人民法院提请诉讼。
本合同一式四份,自签订之日起生效,具有同等法律效力,未尽事宜甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【本文地址:http://www.daodoc.com/zuowen/9216156.html】
三方协议甲方: 身份证号码: (以下简称甲方) 乙方: 身份证号码: (以下简称乙方) 丙方: 身份证号码: (以下简称丙方) 甲、乙、丙三方为共同承包建设 工程及相关配套工程项目的施工(......
日常生活中的小事情也值得总结,它们对我们的成长和发展有着潜移默化的影响。如何更好地管理个人财务是每个人都需要关注的问题。通过阅读他人的总结范文,我们可以借鉴其经验和......
发展是一个国家、一个民族的根本大计,离开了发展,一切都将无从谈起。在写总结时,要注重突出问题的解决、成果的展示以及个人的收获和反思。以下是一些经典总结的范例,希望能够激......
合同编号:三方合作协议甲方: (金融机构) 地址:乙方: (厂家) 地址:丙方: (经销商) 地址:为加强甲乙丙三方之间互利合作关系,促进乙方和丙方的汽车购销业务,确保甲方和丙方签定的贷款合同的履......
三方合作协议甲方:乙方:丙方:住所:住所:住所:甲方同意将原与长沙“******”邵阳“******”燕鲍翅、煨汤出品合作的20%的股份转让给两方,经三方协商决定签字以下协议:一、三方各占股......
