建筑分项承包协议书怎么写_承包分项协议书

建筑分项承包协议书怎么写由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“承包分项协议书”。

①土方分项工程经济承包合同书

经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

二、承包方式：

包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

三、承包价格： 开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。

四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。

五、质量与施工要求：

1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、奖罚办法：

1能按时完成扣款××元。

2格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。

5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1％。

八、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××％的工程款，余款在××个月内全部付清。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、补充事项： 1、2、本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人（甲方）：×××承包班组长（乙方）：××× 联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

（项目章）（盖章）

日

②模板分项工程经济承包合同书 ××××××××单位工程模板分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），模板分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

整个工程的模板制作、安装和拆除。

二、承包方式：

采用包工包料的方式，未经甲方的同意，乙方不得私自将模板工程转包他人。

三、承包价格： 不分构件类型和部位：做合格工程××元/m2，做优良工程××元 /m2。

四、工期要求： 从工序交接日起，基础模板在××天内完成，主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。

五、材料要求（仅对包工包料而定）：

1、支撑应选用质地坚硬，无腐朽的松木，不低于ⅲ等材，含水率应不低于25％；模板应全部采用胶合板（支撑的水平拉结条除外）。2不应小于××cm。

六、质量与施工要求：

1、模板及其支架应根据工程结构，荷载大小，地基土类别，施工设备和材料供应等条件进行设计。

2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

3、模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及支架进行观察和维护，不得发生涨模、松动和坍塌的事故。

4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。

5、当下层模板不具有承受上层荷载能力时应加设支架支撑；上层支架的立柱应对准下层支架的立柱。

6、在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

7、模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿透。

8、浇筑混凝土前，模板内的纸屑、木块等杂物应清理干净，特别是柱内的混凝土掉渣要处理干净。

9、跨度大于4m的梁板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时起拱1/1000-3/1000。

10、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固。

11、模板安装允许偏差：轴线位移5mm；底模上表面标高±5mm；柱梁截面尺寸+4mm，-5mm。.篇2：建筑分项工程承包协议书(范本)xxxxx建筑劳务有限公司 工程部（以下简称甲方）作业班组（以下简称乙方）

为明确双方在劳务合作中的权利和义务及违约责任。经双方同意签订本协议。

第一条：

第二条：合作方式：包清工。

第三条：班组向甲方提供（人）

第四条：提供劳务时间：年试用期天。使用劳务截止日期

第五条：劳务价格（1）按建筑面积一次包干综合单价/㎡。

（2）经双方协商单价达成以下补充条款：

1、从综合承包单价中调出10%作为工程质量、工程进度、现场文明施工、安全生产价格。本项价格的计取方式：按现行质量标准、现场文明施工管理若干规定、安全生产管理条例。月底由项目生产经理组织、项目总工、项目质量员、项目技术员、专业工长、安全员、材料管理员，对各作业班组进行月底工作评审，确定各班组在本项价格的计取百分比。

2、工人施工必须穿统一制作的工作服，在工程施工过程中，若因乙方不按施工规范，施工工艺标准，和专业工程的分项技术交底进行施工而造成的返工、窝工、延误工期、材料浪费，均由乙方承担全部责任。

3、违反施工管理规定：出现质量问题而造成的罚款由相关部门签发罚款通知书，罚款在结算时扣出。

第六条：劳务费的结算和支付方式：

2、劳务费的支付：甲方每月支付基本生活费。中途分两次预借部分劳务费作为农忙款，其余部分，工程完工验收达到约定标准后年底一次性支付。

第七条：双方义务：

（一）甲方义务

（1）乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法，安全消防及企业内部管理制度等方面的教育，并进行监督、检查。

（2）甲方应及时提供给乙方生产所必须的技术资料，及时向乙方提供必须的中小型机械。

（3）甲方应负责安排乙方人员的连续生产作业，避免停工、窝工。

（4）甲方应为乙方人员提供符合卫生标准的食宿条件。

（5）甲方应为乙方办理进京施工人员有关证件，乙方提供证件照片八张，费用由乙方劳务费中扣出，否则乙方不提供每人每年按300元扣出。

（二）乙方义务：

（1）乙方对其工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和专业技术能力，乙方人员需持本人身份证到甲方登记注册。接受安全教育，参加安全考试、技能测试。

（2）乙方必须保证人员的相对稳定，不能随便变更注册人员，保证按质、按量、按期完成甲方安排的生产任务。

（3）乙方必须自备手头使用工具，使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏丢失使用工具应全价赔偿。

（4）乙方人员必须服从甲方的统筹安排，统一调动、统一指挥，服从甲方管理人员的领导甲方的各项管理制度。

第八条：双方责任：

（1）乙方进入施工现场确立劳务关系后，为保证工程顺利进行，如果乙方中途擅自撤离，甲方将在结算时按总工资60%进行结算（此项作为延误工期损失赔偿金）。

（2）乙方进驻施工现场，从事施工活动中，因管理混乱，班组素质较差，工程质量、进度、安全无能力保证，不服从甲方管理，给甲方造成重大的经济损失和荣誉损失。甲方要给予清退，并在结算时按乙方所完成的工资总额60%至80%进行结算（此项作为延误工期和给甲方造成的损失赔偿金）。

（3）乙方人员非因工负伤，甲方可酌情支付部分医疗费，但不超过总费用的30%，并不予支付护理费和其它费用。

（4）乙方人员因工负伤，由甲方承担一切医疗费和护理费并酌情考虑误工补贴，以医院治愈为止。如因乙方违章操作，造成伤害，按第（3）条执行。（5）乙方人员因工伤致残或死亡，甲方将根据人道主义原则酌情给予一次解决。

（6）乙方在生产活动中，如违章操作或不听从甲方指定的负责人的管理和指挥所造成的工伤致残或死亡，按（5）条执行。

（7）甲方侵害乙方合法权益，克扣或无故拖欠工资的，乙方可通

过上级机构或法院要求自己的权利。

（8）本协议如发生争议双方可通过上级机构协调或法院判决处理。

第九条：承包范围和具体工作内容：

（一）钢筋制作：

1、钢筋调直、切断、弯曲、除锈、材料倒运、机具保养、成型料的分类、分段、分规格的码放，现场标识，来料卸车、成品料的起吊、废旧料利用，现场文明施工。

2、完成配料表中的全部工作量。

（二）钢筋绑扎：

1、按照施工图纸、配料单，满足设计要求，符合施工验收规范标准，完成施工作业任务。

2、施工前后的作业面清扫，材料的水平垂直运输，绑扎成型。

3、安装垫块、看筋、除锈，钢筋上的砂浆清刷、调直和执行技术交底的全部内容。

（三）钢筋焊接：

1、按照施工技术交底符合施工图纸，满足施工规范质量标准，完成焊接工作任务。

2、作业区完工后的清扫。现场文明施工。

3、执行国家和现场的焊接作业安全规程。

（四）模板工程：

1、按照施工图纸设计要求，技术交底要求，符合现行施工规范质量验收标准完成模板工程的全部施工任务。

2、现场的运输、码放、修理、埋件安装，模板的安装与拆除，木篇3：建筑工程分部分项承包合同范本_secret 建筑工程分包合同

订合同单位： ：简称甲方

：简称乙方

由于建筑施工任务的需要，甲方将承建的 工程的分包 任务，委托乙方承包施工，甲乙双方本着平等互利，分工协作，互相促进的原则，经协商签订本合同共同遵守执行。

一、基本内容：

1、承包任务的名称、范围及数量：

2、质量标准、等级：

3、合同价款：

4、工 期：

5、承包形式：

6、材料供应：

7、计算方法：

二、质量要求及管理： 1、2、乙方对施工工程承担包修责任，保修期为 年，保修期内出裂缝、渗水等等其它问题，均由乙方负责免费返修及承担其它造成的经济损失。

3、乙方必须服从甲方、监理等单位提出的质量问题整改意见，同甲方、监理等单位搞好配合，对自己工作面的工程质量、进度、安全等负全部责任。

4、乙方负责施工所用的所有材料、及其它工具均由乙方负责。

5、乙方工人进入工地后，必须服从工地现场一切规章制度，乙方如不服从管理，甲方有权停工或终止合同，工程不予结算。

三、安全施工：乙方必须按安全操作规程进行施工，采取严格的安全防护措施。对于生产中可能出的工伤医疗费和安全设施费用，甲方已综合计算到工程合同价款中，因此而发生的一切工伤事故，均由乙方负责。

四、工程款结算：

五、违约责任：

1、乙方承包的分包工程，必须达到合同规定的质量等级标准，随时接受甲方代表及委派人的检查

检验，并按甲方代表及委派人的要求返工、翻修、承担由自身原因导致返工、修改的费用的损

失。

2、由于工程量变化和设计变更；非乙方原因造成的停水、停电连续超过 小时；不可抗力；经

甲方代表确认同意后，可以推迟完工，非上述原因不能按合同完工，乙方承担违约责任，并按

合同规定工期每拖延一天乙方向甲方支付延期罚款 元。

3、六、乙方需向甲方提供下列单据：

1、所有拨款单据

2、工程量清单

3、工程验收证明

七、保修责任：乙方对施工工程承担包修责任，保修期为 年，保修期内如出现出现裂缝、渗漏、等质量事故由乙方负责返修。

八、解决纠纷方式：本合同未尽事宜双方可另行约定，其补充合同双方签章后于本合同具有同等法

律效力。在合同履行过程中，双方如发生争议应协商解决，协商不成，任何一方均可向临汾市人民

法院提起诉讼。

九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。