外埠工程联营施工合同范本_场地平整施工合同范本
外埠工程联营施工合同范本由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“场地平整施工合同范本”。
单项工程施工承包合同
甲 方:石家庄市市政建设总公司乙 方:工程名称:
单项工程施工承包合同
甲方:石家庄市市政建设总公司
乙方:
甲方于年月日中标工程,并与业主签署了工程施工合同。甲乙双方就工程施工承包事宜,经协商达成协议如下:
第1条:工程概况
1.1 工程名称:
建设单位:(以下简称业主)
工程地点:
工程内容:合同范围内所有内容
1.2 工程范围:
质量标准: 合格
1.3 工期:本工程合同工期总日历天数为天。
1.4 合同价款:
金额(大写):元整(人民币)
¥:元。
第2条:承包方式
甲方派出部分管理人员进行工程项目管理工作,乙方负责实施工程项目的施工工作,由乙方履行甲方与业主所签本工程施工合同的全部约定内容。甲方收取工程结算总价款%的管理费(不含税金、规费等各项地方基金)。
第3条: 驻工地代表
3.1甲方驻工地代表
甲方委托为本工程驻工地代表。
3.2乙方驻工地代表
乙方委托为本工程驻工地代表。
第4条: 工期、质量、安全、文明施工、环保管理目标
4.1 工期及工期违约责任
工期以甲方与业主签订的合同约定为准,如乙方未能履行与业主所签施工合同内容,造成工期延误的,乙方承担违约责任。
4.2 质量及质量违约责任
工程质量以甲方与业主签订的合同约定为准,如乙方未能履行与业主的施工合同内容,造成工程质量达不到业主要求时,乙方承担由此给业主带来的一切经济损失。
4.3 安全、文明施工、环保管理目标
本工程工伤频率、文明施工管理目标:达到业主要求的目标标准。
本工程环保管理目标:达到环保管理要求的统一标准。
如本工程发生事故(包括但不仅限于以上事故),所发生的损失由乙方承担。
第5条: 资金管理及管理费支付方式
5.1甲方负责建立工程项目部资金账户,电子银行业务归集到甲方客户号下,按开户银行规定标准接受统一管理。业主支付的工程款及乙方垫付的款项必须转入该账户,甲方扣除管理费、违约罚金及履约保证金后由乙方按规定支配。
5.2甲方的管理费按工程进度款总额的%收取。
5.3 本工程的全部税费由乙方承担。
5.4乙方支付的所有款项必须从本工程项目部资金账户支付,支付的款项必须是本工程的直接费(人工费、材料费、机械费、其他直接费、分包工程费),不得挪作他用。
5.5乙方必须执行甲方财务核算制度。
5.5.1按甲方要求采用远程财务管理系统进行账务管理。
5.5.2乙方因本项目与第三方签订的协议及合同需在甲方备案。
5.5.3甲方有权随时审计乙方与该项目有关的财务资料。
5.5.4乙方按月向甲方报送因该项目与第三方发生的债权债务。
5.6乙方承担甲方派驻工地代表工资(每月元)其他人员工资(每月员/人),按月结算。
第6条:双方责、权、利
6.1甲方的权利和义务
6.1.1按约定收取乙方管理费。
6.1.2 对乙方的进度管理、安全管理、质量管理、财务管理等工作予以监督。
6.1.3甲方按施工需要向乙方提供施工前及施工过程中所需的相关证件和资料。
6.1.4配合乙方与业主单位进行交工、验收、决算及办理相关手续。
6.1.5甲方负责委派一名驻工地代表配合乙方工作。
6.2乙方权利和义务
6.2.1乙方负责从施工准备、开工到竣工交付使用全过程的工期、质量、安全、文明施工、消防、保卫、工程成本控制与核算、工程款的回收、工程结算、竣工验收及备案、交付、回访与保修等全部工作内容。乙方将中标通知书、施工合同、竣工资料及工程竣工验收报告等资料原件一份交甲方存档。
6.2.2乙方应严格按照我国建筑、公路及市政行业的有关法律、法规、技术规范、操作规程等标准组织施工,与甲方一道服从业主管理。乙方不得随意刻制、使用涉及甲方的印章。
6.2.3乙方要严格按照质量标准及施工组织设计中的各项技术措施做好工程质量、安全、进度、文明施工及环境保护等方面的工作。
6.2.4施工安全:乙方必须采取有效的安全措施,严格执行安全操作规程。施工中发生安全事故由乙方负责。
6.2.5与本工程有关的一切债权、债务及施工中发生的一切质量、安全事故均由乙方负责,并承担相应的法律责任,且甲方不承担任何连带责任。
6.2.6乙方未经甲方同意不得以甲方或项目部的名义与第三方签订任何形式的合同。凡是与本工程有关的与第三方发生的一切诉讼和纠纷均由乙方承担全部法律责任及经济责任。
6.2.7乙方每月30日前向甲方报送当月形象进度统计报表及经监理、业主签字后的计量支付表。
第7条:罚则
7.1若在本工程中发生影响甲方信誉事件或质量事故(业主通报、主管部门通报、媒体曝光等),乙方承担由此带来的全部责任和费用,并向甲方交纳罚金:业主通报5万元/每起;县级主管部门通报或媒体曝光20万元/每起;市级主管部门通报或媒体曝光50
万元/每起;省级主管部门通报或媒体曝光100万元/每起;国家级主管部门通报或媒体曝光500万元/每起。
7.2工程中出现伤亡事故,乙方承担由此带来的全部责任和费用,并向甲方交纳罚金50万元/每人(死亡)。
7.3乙方因本工程与第三方发生的一切诉讼和纠纷(包括但不仅限于材料采购、机械设备租赁、劳务费支付等)均由其自行解决,因此给甲方带来的损失由乙方承担并承担由此带来的全部责任和费用,乙方同意甲方从工程款中扣除,并向甲方交纳罚金,罚款金额为诉讼标的额的10%,且每起不低于5万元。
7.4乙方如因资金问题或其它原因造成该工程局部或整体停工,甲方有权单方面终止合同。乙方自愿放弃甲方尚未拨付给乙方的工程款的所有权,并配合甲方解决遗留问题。
第8条:履约保证
为保证本协议的顺利履行,乙方按本工程中标造价的5%在项目部资金账户留作承包履约保证金,待工程竣工并通过验收达到合同约定质量标准、资料移交完毕、竣工结算业主已签认、工程款回收完毕、债务已全部清偿完毕及缴纳违约罚金后,乙方可动用此履约保证金。
第9条: 协议生效与终止
9.1 本协议自订立之日起生效。
9.2 甲、乙双方如无正当理由,不得随意变更协议内容,或终止执行本协议(本协议有约定的除外)。如需要变更协议内容,须经双方协商同意。
9.3 乙方收到竣工结算尾款,交付工程,在甲方与业主所签合同全部条款乙方履行完毕后自行失效。
第10条:工程保修
乙方向甲方承诺按照业主施工合同约定进行施工,并在竣工后的质量保修期内承担工程质量保修责任。(有关保修责任条款详见与业主签订的本工程的保修合同)。
本工程的质量保修期以甲双方与业主签订的施工合同或工程保修合同的约定为准,保修款为工程结算总价的5%。在保修期满业主退还保修款时,此款项由乙方负责办理。
第11条: 合同份数
11.1本合同正本两份具有同等效力,由双方各自保存一份。
11.2本合同副本四份,甲乙双方各执两份。
第12条 争议的解决
双方发生争议时,可以通过协商解决。协商不成,可以向合同签订地人民法院起诉。
本协议未尽事宜双方协商解决。
本协议订立日期:年月日
签订地点:石家庄市市政建设总公司
甲方: 石家庄市市政建设总公司乙方:地址: 石家庄市正东路83号地址:
法定代表人 或法定代表人 或
授权委托代理人:授权委托代理人:
电话:电话:
刀豆文库小编为你整合推荐7篇工程联营合同,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
刀豆文库小编为你整合推荐8篇建设工程联营施工协议书,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
不可撤销对公司、(个人)佣金支付法律凭证居间协议书我公司为了企业发展,我公司委托(同志)为我公司及本人承揽建设工程项目。工程名称:平基土石方工程单价:工 程 量: 以实际收方工程......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇土石方工程联营合同,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
联 营 合 同甲方:乙方:为了适应市场竞争,共同发展,甲乙双方在生产经营上组成联营体,根据中华人民共和国经济合同法及建筑市场管理的有关规定,特订立以下条款,以资共同遵守。一、甲......
