建筑消防设施安装施工合同_建筑消防安装施工合同
建筑消防设施安装施工合同由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“建筑消防安装施工合同”。
建筑消防设施安装施工合同
(LTP—97—001)
建设单位:施工单位:建筑名称:建筑地点:合同编号:
山 东 省 公 安 厅编制
山东省工商管理局监制
5-1
建筑消防设施安装施工合同
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守:
第一条 建筑消防设施概况:
建筑名称:
建筑地点:
(一)承包范围:
1、自动喷淋系统;
2、火灾自动报警系统
(二)承包方式:包工包料。
(三)工期:
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
第二条 图纸交付
甲方向乙方提供经消防部门图审合格的施工图纸2套,乙方依据 图纸进行施工。
第三条 合同价款、拨款和结算
(一)根据甲方及招标代理方提供的招标文件及工程量清单为基准,经甲乙双方共同确定本工程合同额为人民币(大写):贰拾壹万贰仟玖佰元整(¥:212900.00元)。本价格在工程量无变更的情况下,此
价格一次性包死。
(二)乙方进场施工7日内,甲方支付乙方合同总额的30%工程款,开始施工后,甲方每月支付乙方完成工程量的50%,工程安装完成试压合格并经甲方初验后,甲方支付至总价款的90%,消防验收合格后7日内甲方支付至乙方合同总额的97%,剩余工程款质保期满后10日内付清。
第四条 图纸变更:
施工图纸原则不变更,确需变更应申请消防部门批准后,出具变更图纸,变更的工程量按照乙方的报价书中的单价、定额项目及取费等级进行核算,若报价书中没有的项目,双方另行协商。若工程施工中出现零工,单价按照每个人工150元计算。
第五条 双方责任:
(一)甲方: 为乙方无偿提供用水、用电以及存放设备的场地及垂直运输条件,协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;通知公安消防部门等有关部门参加验收,及时组织验收并支工程款。
(二)乙方: 1.应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安 装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
2.工程完工并具备验收条件后,乙方应向甲方提交竣工报告,并按规定的程序和时间协助甲方办理验收手续至通过。
3.乙方自行负责自身人员的工伤事故。
4.乙方必须遵守有关施工安全、劳动保护、防火防毒、环境保护、施工现场用水用电等法律、法规、规定。
5.乙方应主动与其他施工单位协商、协调,妥善处理好施工现场
配合和竣工验收中的有关问题,服从甲方、监理方对施工现场的统一调度指挥和监督管理。
第六条 违约责任
(一)甲方责任:
1.未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电等,除工程日
期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2.工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔
偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3.工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题和造成的损失
甲方承担责任;
(二)乙方责任:
1.由于乙方自己造成的逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理和返工。
2.保修期内发生的因安装出现的质量问题,由乙方无偿修
复;由甲方或人为及外界原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。
(三)由于不可抗力造成的损失执行国家相关标准。
第七条 质保期自工程安装完成之日起壹年。
第八条 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(B)的方式解决;
A向***市仲裁委员会申请仲裁。
B向***坊市人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期自签订之日 至质保期满终止。
第十条 本合同正本肆份,双方各执两份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间:年月法定代表人: 委托代理人: 日
建筑消防设施安装施工合同 建设单位:建筑名称:建筑地点:施工单位:建筑消防设施安装施工合同甲方(建设单位):乙方(施工单位):根据《中华人民共和国经济合同法》和《河北省消防条例》之......
建筑消防设施安装施工合同 甲方(建设单位):乙方(安装施工单位):根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如......
建筑消防设施安装施工合同立合同单位:甲方:肥东县星宇宾馆乙方:安徽先河消防科技工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和安徽省相关消防管理办法规定,结合本建筑消防设施安......
建筑消防设施安装施工合同(LTP-97-001)建设单位:建筑名称:建筑地点:施工单位:合同编号:山东省公安厅编制山东省工商行政管理局监制一九九七年四月建筑消防设施安装施工合同甲方(建设......
建筑消防设施安装施工合同(LTP-97-001)建设单位:建筑名称:建筑地点:施工单位:合同编号:山东省 公 安 厅编制山东省工商行政管理局监制一九九七年四月建筑消防设施安装施工合同甲方(......
