建筑消防设施安装施工合同 空白范本_建筑施工安全合同范本
建筑消防设施安装施工合同 空白范本由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑施工安全合同范本”。
建筑消防设施安装施工合同
（LTP-97-001）
建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：
山东省 公 安 厅编制
山东省工商行政管理局监制
一九九七年四月
建筑消防设施安装施工合同
甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办
法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方
达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况
（一）建筑名称：
（二）安装施工范围：
A.集中报警系统B.区域报警系统
C.自动喷水灭火系统D.卤代烷灭火系统
E.二氧化碳灭火系统
F.泡沫灭火系统
G.氮气灭火系统
H.蒸汽灭火系统I.干粉灭火系统J.消防控制系统
（三）开工日期：年
竣工日期：年月日
第二条图纸、预算交付
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门
审批的设计图纸叁套。
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款
（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款；验收合格后，甲方付给乙方进度款
第四条设备供应：
第五条双方责任
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通
知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。
（二）乙方：应及时采购设备；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣
工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之后起保修半年。
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任
（一）甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
（二）乙方责任：
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁和人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保
修期满终止。
第十三条本合 同 正 本 两 份，双方各执一份。副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他
合同订立时间年月日
甲方（章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
乙方（章）：地址：法定代表人：委托代理人： 开户银行：帐号： 邮政编码：
建筑消防设施安装施工合同（LTP-07-0706）建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：河南省 公 安 厅编制河南省工商行政管理局监制建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（安......
建筑消防设施安装施工合同（LTP—97—001）建设单位：施工单位：建筑名称：建筑地点：合同编号：山 东 省 公 安 厅编制山东省工商管理局监制5-1建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方......
建筑消防设施安装施工合同 建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《河北省消防条例》之......
建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如......
建筑消防设施安装施工合同立合同单位：甲方：肥东县星宇宾馆乙方：安徽先河消防科技工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和安徽省相关消防管理办法规定，结合本建筑消防设施安......
