工程索赔案例分析1、某工程施工单位在吊装屋架时，由于施工单位原因，一榀屋架掉落，建设单位要求对该屋架检测，经检测该屋架仍可使用，请问发生的检测费应由谁承担？答：建设...

1、桩基础工程施工：因甲方施工图纸和桩提供不及时，致使施工方施工机械停滞、工人待工。现施工方已向甲方提出工期索赔和费用索赔，并附计算书： 1.折旧年限为10年，机械购...

关于索赔《中华人民共和国合同法》第157条规定：“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。”合同法第158条还指出：“当事...

顾某某假肢索赔案获得成功赔偿文章作者： 来源：互联网 浏览次数：40 上传时间：2008-09-24 （一）民 事 诉 状 摘 要 原告：顾某某，男，汉族，生于1993年7月6日，××省某某县人，学生，住...

案例 不可抗力索赔【背景】业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》对某项工程建设项目签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗...

案例：某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算 某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积 3万平方米。建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司...

生产线火灾索赔案例 案情简介2004年10月29日6时许，江泰某客户的喷涂生产线喷涂室内，新进厂女工余某用毛刷沾甲苯液揩擦机件上漆污时，产生静电火花，点燃喷涂室内气化了...

案例一背景：某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建...

某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了某项工业建筑的地基处理与基础施工合同，由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格...

购假索赔、典型案例6月15日，最高人民法院召开新闻通气会，通报了10起消费者维权典型案例。 呈现六大新特点：一是消费者维权案件数量增多，人民法院注重运用惩罚性赔偿和...