望京新城鉴定复审报告1026_干部提拔工作鉴定报告
望京新城鉴定复审报告1026由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“干部提拔工作鉴定报告”。
中 建 精 诚 工 程 咨 询 有 限 公 司
CHINA JINGCHENG ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD.中建精诚（2012）造字
077号
2010年朝民初字第20900号案
望京新城B区住宅楼III标段精装修工程
工
程
造
价
鉴
定
复
审
报
告
中建精诚工程咨询有限公司 二○一二年十月二十日
项目名称：望京新城B区住宅楼III标段精装修工程 委托单位：北京市朝阳区人民法院
鉴定机构：中建精诚工程咨询有限公司地 址：北京市西城区车公庄大街电 话：传 真：网 址：邮 箱：
9号院五栋大楼B1座三层010-88395155 88395175 88395647 88395176 010-88395455 www.daodoc.com
jingchengbc@vip.sina.com
鉴定人员： 任双成 注册造价工程师
张广立 造价员
审 核：
审 批：
孟令拥 造价员 陈琳琳 造价员 杨 术
注册造价工程师
高级工程师
金铁英
注册造价工程师 教授级高级工程师
目录
一、工程造价鉴定复审报告 …………………………1-7页
二、附件1………………………………………………7-11页
声 明
1.委托人应当向鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料，并对鉴定材料的真实性、合法性负责。2.司法鉴定人按照法律、法规和规章规定的方式、方法和步骤，遵守和采用相关技术标准和技术规范进行鉴定。3.使用本鉴定文书应当保持其完整性和严肃性。
中建精诚工程咨询有限公司
望京新城B区住宅楼III标段精装修工程
中 建 精 诚 工 程 咨 询 有 限 公 司
CHINA JINGCHENG ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD.望京新城B区住宅楼III标段精装修工程
工 程 造 价 鉴 定 复 审 报 告
（二〇一二年十月二十日）
我公司于2011年9月29日接受北京市朝阳区人民法院的委托，对望京新城B区住宅楼III标段精装修工程进行工程造价鉴定，并于2012年8月20日出具了《望京新城B区住宅楼III标段精装修工程造价鉴定报告》（以下简称“鉴定报告”）。2012年9月29日，我公司收到北京市朝阳区人民法院转来本案原告方北京远洋中广建筑装饰工程有限公司（以下简称“原告方”）出具的《关于中建精诚工程咨询有限公司（2012）造字050号工程造价鉴定报告的异议》（以下简称“原告方意见”）、被告方北京正鹏房地产开发有限公司（以下简称“被告方”）出具的《工程造价鉴定报告的异议书》（以下简称原告“被告方意见”）。针对上述意见，我公司进行了复审，现将复审情况报告如下：
一、“原告方意见”的回复意见
1、关于“部分现场确认记录，未按照监理单位北京日日豪工程建设监理有限责任公司（以下简称“监理单位”）签字确认的工程量计入鉴定报告”的问题：
答复：原告方认为“现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007中有监理单位签字，应按照现场确认单中工程量计入鉴定报告”。被告方正鹏公司表示“现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007，虽有监理单位签字，但我公司已在现场确认单批注要求监理单位进行再次核实确认，我公司不认可现场确认单中的报审工程量”。被告方一局华江认为“现场确认单没我公司代表的签字确认，我方不予认可”。
因此，我公司依据现场确认单及现场交接记录，同原被告三方，进行相关工程量核对，并将核对后结果计入“鉴定报告”。
2、关于“停工误工索赔”的问题：
2.1关于“工作面延期交付造成的管理人员误工费”问题
答复：监理单位2007年3月14日的《第53次监理例会纪要》描述，北京中远广田建筑装饰工程有限公司“人员已进场”。监理单位2007年7月9日出具的《精装修工作面交接及橱柜配合专题会》的会议纪要中强调“各精装修公司自7月5日全面接受工作面后……”。原告方人员2007年3月14日进场后，直至2007年7月5日全面接收工作面。
因原被告双方均未提供关于2007年3月14日至2007年7月5日期间原告方的窝工人数、窝工天数等情况的记录资料，故“鉴定报告”未包含此项费用。
2.2关于“9月24日停工索赔少计算1天”的问题：
答复：原告方2007年9月29日向被告方及监理单位发函申请索赔（详见附件1），函中说明“我司于9月24日至今处于停工状态…造成大量施工人员窝工及人员流失”；索赔明细表中索赔人工数量为“200人*5天”。
根据索赔函的文字说明，我公司不能判断9月24日和9月29日中具体的时间节点，因此，“鉴定报告”中“索赔天数”按原告方2007年9月29日“索赔明细表”中的误工天数“5天”计入。
3、关于“遗漏鉴定申请事项”的问题：
答复：我公司已按照北京市朝阳区委托司法鉴定函的委托事项对原告方提出的非原告原因造成的窝工、误工费及其他损失进行了造价鉴定，详见“鉴定报告”第123页至第133页。
4、关于“被告方逾期提交资料单独计入造价鉴定报告”的问题：
答复：监理单位2012年1月10日出具的《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》的补充资料是北京市朝阳区人民法院于2012年4月27日提供给我公司的。此项补充资料与施工期间2007年9月27日经监理单位签字确认的现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007的工作内容及工作范围相差较大，我公司仅按照该文件说明的情况，对相应工程造价进行了测算，相应的计算结果单独列为鉴定报告第六项，供法院参考使用。
二、“被告方意见”的回复意见
1、关于“应以监理单位出具《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》的相关造价计入鉴定结果”的问题：
答复：监理单位2012年1月10日出具的《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》的补充资料是北京市朝阳区人民法院于2012年4月27日提供给我公司的。此项补充资料与施工期间2007年9月27日经监理单位签字确认的现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007的工作内容及工作范围相差较大，我公司仅按照该文件说明的情况，对相应工程造价进行了测算，相应的计算结果单独列为鉴定报告第六项，供法院参考使用。
2、关于“涉及原招标范围、深化设计的洽商变更”的问题：
答复：因“任何单次单项少于1万的变更项目不计入”，所以洽商变更部分的造价进行了逐项鉴定。我公司对洽商变更涉及原投标文件中的做法进行了扣减，同时对洽商变更增加的新项目另行组价，并对所有洽商变更按照鉴定委托的要求进行了分类。
3、关于“停工期间人工数量及人工单价”的问题：
答复：关于单日窝工的人工数量，原被告双方均未提供签字确认的资料，仅有原告方提供的《北京中远广田装饰工程有限公司望京项目部文件发送表》和原告方发函致被告方和监理单位的索赔申请。根据《北京中远广田装饰工程有限公司望京项目部文件发送表》中的签字情况，被告方和监理单位均签收过相关索赔申请。
原被告双方签订的合同中没有关于窝工索赔的约定条款，我公司依据原告方索赔申请中的单日用工量“150人/天”和“投标文件中的人工单价”计算后，计入“鉴定报告”。
4、关于“ 鉴定报告中依据涉及总包的洽商变更费用与依据监理单位出具的《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》鉴定结果差异较大”的问题：
答复：原告方认为“现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007中有监理单位签字，应按照现场确认单中工程量计入鉴定报告”。被告方正鹏公司表示“现场确认单第03-002、03-003、03-004、03-005、03-006、03-007，虽有监理单位签字，但我公司已在现场确认单批注要求监理单位进行再次核实确认，我公司不认可现场确认单中的报审工程量”。被告方一局华江认为“现场确认单没我公司签字，不认可”。
我公司依据现场确认单及现场交接记录，同原被告三方，进行相关工程量核对，并将核对后结果计入“鉴定报告”
因与监理单位2012年1月10日出具的《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》中的工作内容及工作范围相差较大，导致鉴定结果中涉及总包的洽商变更费用有较大差异。
三、鉴定复审结果与结论
通过对“原告方意见”和“被告方意见”的复审核算，我公司对“鉴定报告”造价金额不调整，即工程造价鉴定复审结果为：
1）“涉及总包中建一局华江建设有限公司的洽商变更”部分造价为2390840.29元，其中被告方总承包中建一局华江建设有限公司签字确认洽商变更的造价为216650.00元，未签字确认洽商变更的造价为2174190.29元，供法院参考使用。
2）“涉及原招标范围、深化设计的洽商变更部分”造价为：1795990.39元。
3）“少于1万元的单次单项变更部分”造价为：123212.42元。4）“合同外另行计取费用的洽商变更部分”造价为：120305.70元。
5）“停工窝工索赔部分” 和“开办费索赔”造价为：627429.35元，供法院参考使用。
6）按被告方提供监理单位2012年1月10日补充《关于中远广田装饰公司所报部分现场交接记录的情况说明》的相关范围，则现场确认记录（编号03-002、003、004、005、006、007）的造价为：3200042.00元。我公司以合同文件中开办费1265544.37元所占工程费用13324455.63元的比例9.50%，计算相应增加的开办费为30397.29元，供法院参考使用。
（转下页）
（此页无正文）
附件1： 月24日窝工索赔文件，4页。中建精诚工程咨询有限公司年10月20日 9
2012
附件5
工程造价鉴定复审调整明细表
双方当事人对鉴定报告的书面意见
鉴定报告补充，第20页至第页24
望京新城幼儿园老师掉泪之真相看到一篇名叫《望京新城幼儿园请不要让老师们掉泪》的文章，鄙人颇有感触，深觉此文题目触人心扉，不禁动容。窃以为家长能够如此关注幼儿园工作的一......
劳动能力复审鉴定申请书申请方名称：深圳市安吉货运有限公司（以下简称安吉公司）法定代表人陈福友，安吉公司总经理。单位地址：盐田区洪安围华侨新村一期2栋202室申请方联系人：雷阳申......
2011年望京实验学校六年级毕业典礼程序：1、主持人宣布2011年六年级毕业典礼现在开始！2、诗朗诵3、老师寄语5、家长寄语6、由吴校长宣读毕业生名单，同时由董校长向毕业生办法毕......
2011年望京实验学校六年级毕业典礼程序：1、主持人宣布2011年六年级毕业典礼现在开始！2、诗朗诵3、老师寄语5、家长寄语6、由吴校长宣读毕业生名单，同时由董校长向毕业生办法毕......
北京市望京实验学校十月份“法制教育月”工作总结为落实中教科“托起我的中国梦做文明有礼北京人”为主题的法制教育月工作要求，增强学生的责任感意识、法律意识，我校开展了以......
